每个管理者最重要的就是计划，使一切安排妥当。为了避免在工作时走弯路，我们一定会制定一些方案去实施。写方案之前，我们要思考清楚，这份方案要解决什么问题。优秀的方案是什么样子的？为此，小编从网络上精心整理了《人工合同收藏》，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！
人工合同(篇1)
甲方:
乙方: 身份证号码：家庭住址：
为明确双方责任与义务，确保安全施工，提高工程质量，甲方将承包的 外墙保温施工工程，以清工承包的形式承包给乙方，由乙方为承包责任人，组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议：
一、工程名称：
外墙保温工程。
二、工作范围：
工程承包合同范围内的所有外墙保温项目，包括拆除所有墙体附着物、涂刷界面剂、粘贴聚苯板、镶嵌网格布、涂抹抹面砂浆、清理场地、成品保护等工作。详见施工技术交底。
三、工期及质保期：
1、本工程于20**年10月23日开工至20**年11月13日完成。
，甲方有权更换班组，并按已完工工程量的50%给予结帐。
3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延，每延期一天，乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金。
4、因不可抗力造成工期延误，经甲方签认后，给与工期补偿。
5、本工程质保期两年，自验收合格之日起计算。
四、清工承包价格：
按实际施工面积及吊篮，其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具及人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。
五、付款方式：
生活费；
2、完成50%后，再付壹万元；
3、全部工程施工完毕后两日内验收，验收合格后付至总价的90%；
4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算，付至结算总价的95%；
5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。
六、关于质量的约定：
的规定施工，质量达到相关验收标准合格。
2、施工过程中，如施工质量达不到要求，甲方有权更换施工班组，并按照已完工程量的50%给予结账。如因施工原因造成返工或质量问题，乙方负全部责任，并承担由此造成的经济损失。
3、工程质量按国家现行的验收标准，要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过，乙方承担维修所需的所有费用，直至验收通过。并承担因此造成的经济损失。
4、两年质保期内，如因乙方施工的原因出现质量问题，乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安排人维修，甲方自行安排其他人员进行维修，发生的费用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题，乙方也应安排人员进行维修，甲方支付维修成本。
七、关于安全的约定：
1、乙方对所有参施人员进行安全保险，办理施工安全保险所需费用由乙方承担。
。甲方将不定期对安全措施进行检查，若发现违章作业，不按规定系带安全防护用品的，甲方将给与乙方经济处罚，每人每次200元。同一人出现第二次时，将其驱逐出本工地。
3、若发生安全事故，与甲方无关，由乙方承担全部责任并处理善后事宜。
八、关于进场材料的'约定：
1、甲方提供的材料运至工地后，由乙方承担保管责任。
，完工后双方进行核算。如超用材料，按照市场价从乙方的清工费中扣出。
九、甲乙双方职责：
（一）、甲方职责：
1、所需材料全部运至工地范围内。
2、协调建设单位提供施工所需的水电等。
3、按合同第五条及时付款。
（二）、乙方：
1、本合同签订后应及时与所有参与施工的操作人员签订用工合协议书和安全责任书，交甲方备案。
2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定，服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保安全及施工质量。
3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。
违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
使用甲方提供材料，如遗失照价赔偿。
义务。
干净卫生。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等，如有损坏，乙方负责恢复原样，所有费用均由乙方承担。
十、未尽事宜，双方应友好协商解决，协商不成时可向日照市仲裁委员会申请仲裁或向日照市人民法院诉讼解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章后生效。
甲方： 乙方 ：
（身份证号码： ）
签约代表：家庭住址：
人工合同(篇2)
2022实用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。实用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022实用版私人工程合同样本正文内容
甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程情况：
1、工程名称：__________________________。
2、安装施工范围：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。
3、施工期限：自签订本合同之日起_____天。乙方________年____月____日按时进场施工，进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工，每拖延一天工期罚款________元。
4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单（要注明产地品牌、规格型号、价格）:______________________________。
5、承包安装施工方式：包工包料。
二、质量标准要求：
1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍，各项目施工队长必须固定并常驻工地。
2、乙方必须严格按合同规定，使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号（所用消防产品必须是目前款国标产品），按照甲方图纸，国家标准规范、消防规范安装，保证施工质量。
3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品，按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。
4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装，消火栓、按钮、层显等墙面安装设备，安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走，缚设在梁底面上。
5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管，安装平整、不下垂、不歪邪，所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正，穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净，涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀，不得露出底色。
6、水泵房安装：按国家有关标准规范、消防规范标准安装，达到水泵、管道布局和走向合理，安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观，必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。
7、保温质量：消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温，消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏3以上超细玻璃丝棉，外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆，稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温，外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料，按规范施工，达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。
7、本工程安装质量：市级优良工程标准。达不到优良标准，甲方不付工程款。
三、质量检查验收：
1、乙方消防产品、材料进入工地，乙方要向甲方及时提出检验申请，甲方工程管理人员和工程监理人员，按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量，如达不到标准，不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品，每次罚款______元。
2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格，乙方无条件整改，并每次给予乙方罚款______元。
3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的，甲方不付货款，乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货，乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。
四、质保期。自验收合格之日起质保期________年（质保期内发生质量问题，乙方无条件维保）。
五、工程合同价款、拨款和结算。
1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含：消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费，所有消防产品（消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等）送样检测费、验收检测费，图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定，在施工过程中发生的图纸变更，甲乙双方办理书面签证，待工程竣工时结算。
2、本合同签订后（乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后）甲方预付工程款______%，工程进度款按月按完成工程量的__________%付给，全部安装完成甲方付至总工程款的_____%，消防验收合格拿到公安消防部门签发的合格证后，甲方付至工程款的__________%，保修期满，甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担，乙方自备配电箱、电表。
六、安全施工：
1、乙方在施工中，不得损坏甲方场内的设施、物品，保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程，如有损坏乙方赔偿全部损失。
2、乙方要服从甲方管理，乙方必须加强对施工人员的安全教育，严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工，佩戴好安全、防护用具，确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险，并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工，确保原有设施不受损坏，做到工完场清。杜绝一切偷窃行为，否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任，乙方自负，甲方概不负责。
七、纠纷处理：发生合同纠纷，双方协商解决，协商不成由人民法院裁决。
八、附件：乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
九、本合同经双方签字盖章生效。
十、本合同一式二份，甲乙双方各一份。甲方（章）：____________ 乙方（章）：________________地址：__________________ 地址：______________________法定代表人：____________ 法定代表人：________________委托代理人：____________ 委托代理人：________________开户银行：______________ 开户银行：__________________帐号：__________________ 帐号：______________________合同签订地点：__________ 合同签订时间：______________
人工合同(篇3)
甲方，_________________
乙方，_________________
法定代表人，_________________
甲方于__________年_____月_____日在工作期间，___________________，鉴于双方对相关的国家法律法规、是否属于工伤及其处理结果均已清楚的了解，为解决赔偿事宜，甲乙双方本着实事求是、诚实守信的精神，由甲乙双方协商一致，依据有关法律规定，达成协议如下，
一、赔偿金额，
1、甲乙双方一致确认，乙方于本协议签订之日前已经支付甲方医疗费工资、护理费、生活费、交通费等计_____________元。
2、在本协议第一条第1项确认费用的基础上，甲乙双方同意乙方在一次性支付甲方下列各项赔偿金、一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、停工留薪工资、后续医疗费，共计人民币_____________元整(大写，_________________元整)。
二、付款期限，
在本协议签订之日起，乙方通过现金方式支付上述款项。
三、甲乙双方一致同意，自本协议签订之日起，双方劳动关系解除。
四、本协议签订之日起，甲方自愿放弃赔偿差额的权利，且甲乙双方对本协议内容均认可无欺诈和误解。
五、因为自甲方到乙方公司工作至受伤之日未满试用期，乙方尚未完成甲方社会保险的办理。所以，甲方自愿放弃如下权利，
1、要求乙方为其办理社会保险的权利;
2、依照社会保险而享有各项权益的权利。
六、本协议签订后，甲乙双方终结有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，甲方不得另行向乙方主张任何权利，乙方也再不承担任何义务，双方再无任何纠纷，并且一方放弃追究另一方的一切法律责任。同时，自签订本协议之日期起，甲方自愿放弃就双方解除劳动关系及工伤赔偿事宜所有享有的一切仲裁、诉讼等权利。否则视为甲方违约，要承担以下规定的违约金数额。
七、违约责任本协议签订后，任何一方不得违约，如一方违约，违约方要承担违约金_____________元。
本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效，本协议一式三份，甲乙双方各持一份。
甲方，_________________(签字或盖章)
乙方，_________________(盖章)
法定代表人，_________________(签字或盖章)
_____年_____月_____日
人工合同(篇4)
项目名称：________________
地址：________________
甲方：________________
乙方：________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、承包单价
按建筑面积（每平方米：________________ 元计算）。
二、质量
生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。
三、安全
并清退闹事人员。
2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。
3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。
5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。
四、工程进度
乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。
五、承包方式
1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。
大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。
3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。
4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。
六、施工变更
乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。
七、付款方式
甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的
八、如在正常施工中
由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿（每人每天按。
九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。
此合同一式两份。
甲方代表人： ________________身份证号：________________
乙方代表人：________________ 身份证号：________________
________________年 ________________月 ________________日
人工合同(篇5)
甲方：
乙方： 身份证：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵循平等、自愿、公平、诚实守信的原则。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，就龙湖壹号人工挖孔桩工程达成一致意见，特定立本合同，望双方共同遵照执行。
一、 工程概况
工程名称: 龙湖壹号住房建设项目人工挖孔桩施工劳务承包
工程地点: 47#地块
二、承包方式：包人工、包质量、包安全、包机具、包工期、包文明施工、包一次性验收合格。
三、承包范围及内容：
(一)承包范围：3#、4#、5#楼人工挖孔桩挖孔劳务分包。
(二)相关内容
1、人工挖孔桩所有工序，按设计图纸、施工规范和安全操作规程进行施工。人工挖孔桩工序如下：
凿挖土方→钢筋砼护壁→扩底→清理 →初步验收。
2、工程机械、劳动工具、劳动安全保护
(1)、涉及人工挖孔桩施工的所有机械设备和配件，劳动工具用具(风炮、抽水的水泵、水管，井架、绞机、锄头、簸箕、桶，模具)等配件一律由乙方自备和维修)。
2、所有的施工用电(二级配电箱后)的电缆、配电箱加班照明灯具等均由乙方自备。
3、所有劳保安全用具(如安全帽、钢丝绳、雨衣裤、套靴、手套等等)由乙方自备。
四、工期要求
1、自 年 月 日至 年 月 日;总工期 45 个工作日。必须完成该工程项目，如延误一天工期处罚 500 元，累计处罚。
2、甲方收取乙方信用保证金 元整，(从皮革城挖桩工程款中拨贰万元作为保证金)工程完工后7天内返还给乙方。
五、质量标准
严格按《建筑地基基础施工质量验收规范》( GB50202-20__)的要求进行施工，一次性验收合格。
六、合同价款及结算方式
1.合同单价:
人工挖孔桩桩长不分长短劳务费全费用综合单价:按工期规定内完成桩径800mm土方145.00元/m、石方230.00 元/m计价;桩径900mm土方164.00元/m、石方260.00 元/m计价、桩空内直径小于1米石头按土方算 、石头直径超过一米按石方计价;桩底扩大头不计量。
工程量计算依据:
经业主、监理、甲方、施工方现场共同签收的人工挖孔桩施工记录进行工程量确认，其中成孔深度按高出自然地面200mm至井底计算;
结算方式:
最终结算价款按业主、监理、甲方、施工方共同签认的工程量及上述综合单价按实结算。
七、付款方式
本工程工期短无工程预付款及进度款，待所有孔桩全部完成验收合格达到要求，按工程总价的70%付款，工程完工后两个月内付清工程尾款。
八、双方职责与义务：
(一)甲方职责与义务：
1.甲方负责的水、电、路三通，负责施工中所需的原材料运至工地;
2、甲方应该对该工程项目进行质量安全、进度的全面管理;
3、乙方如在技术、质量、安全、进度等方面达不到甲方要求，甲方有权对乙方进行相应的经济处罚直至退出场;
4、甲方有权指挥乙方班组长，清退甲方人员认为有不良行为及不听指挥的乙方施工人员。
(二)乙方职责与义务：
1、严格服从项目部的指挥管理，遵守项目部的一切规章制度;
2、必须严格遵守安全操作规程，切实做好安全防护措施;
3、在规定时间内完成承包范围内的所有工程量;
4.如乙方不听指挥，质量、安全、进度达不到验收规范要求，甲方有权随时更换班组，乙方不得无礼取闹。
5.乙方必须为拟投入该项目管理人员、操作人员购买人身意外险并把保单交由甲方审核，备案后方可进场施工。
九、有关安全生产、文明施工：
1、承包人保证安全施工、文明施工，并对施工过程中造成的一切安全事故依法承担全部责任。
(1)承包人除加强自己的施工安全教育外，进入施工现场，必须接受安全管理部门的安全监督检查，并严格遵守相关部门的安全管理规定、安全生产禁令。
(2)承包人因不遵守相关部门的安全管理规定而造成安全事故的，其一切责任由承包人承担，对发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。
(3)承包人施工过程中所发生的一切人身伤亡事故，由承包人自行负责，发包人对此不承担任何责任和义务。
(4)发生重大及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并通知监理工程师和发包人，按政府有关规定处理。
2、人工挖孔过程中，对可能出现流砂、涌泥、涌水导致塌孔以有出现有害气体等情况，须要有针对性的安全防护措施。
3、桩孔内必须设置应急爬梯供人员上下，使用的吊笼应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳或脚踏井壁凸缘上下。
4、当桩孔内开挖深度超过5米时，应在孔底面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。
5、每天开工前必须检测井下有毒、有害气体，并应有相应的安全防范措施。当桩孔开挖深度超过10M时，应配备专门向下送风的设备，风量不少于25L/S。
6、桩孔口四周必须设置护栏围蔽，护栏高度宜为0.8m。已浇砼的深桩口应设置井盖。
7、挖出的土石方应及时运离孔口，不得堆放在孔口周边2m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。
8、需要照明时应及时采用安全矿灯或12v以下的安全灯。
9、凡在孔内抽水之后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。严禁带电作业，孔口配合孔内作业人员密切注视孔内的情况，不得擅自离岗位。
10、施工场内一切电源的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须严格接地、接零、和使用漏电保护器。各桩孔用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，严格执行“施工现场临时用电安全技术规范”。
11、使用过程中所有施工材料必须节约，用完以后收敛到下个需要的位置，严禁浪费，如造成材料浪费甲方须对乙方处于浪费材料3倍的罚款并责令改正。两次以上清除出场，只结算已经产生的工程款50%。
12、在工地上严禁打架斗殴、与管理人员顶嘴、使用不文明语言。出现一次处于500.00元罚款。
十、民工工资支付方面的违约责任
承包人违反本合同关于民工工资支付的规定，被民工投诉属实的，承包人必须在3天内予以发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉属实的，承包人必须承担违约责任，并向发包人支付5万元/次的违约金，以此类推。
若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等行动的，承包人必须承担违约责任，向发包人支付10万元/次的违约金，并立即采取切实有效措施予以整改;拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。
十一、其他事宜：
本合同未尽事宜，另行协商补充，以书面形式确认为准。
本合同一式肆份。甲方叁份乙方壹份，签字生效，工程完工付清款项后自动失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
负责人:(签字) 负责人:(签字)
年 月 日
人工合同(篇6)
一、乙方必须对人工挖孔桩施工发生事故的类别做好识别分析工作并做好危险源监控和防范措施;
1、高处坠落。地面作业人员或行人不慎坠入井底;孔内作业人员、检查人员在上下过程中失衡或起升设备损坏而坠落。
2、坍塌。孔壁土体或护壁与土体失衡坍塌。
3、物体打击 。地面的工具、泥石、钢筋等物因故掉入井内，以及桩孔内升降的工器具、吊桶(篮)中的泥土、砂、石掉下或吊桶(篮)脱钩、断绳而坠入孔底，击中孔底人员。
4、中毒和窒息 。由于地下水压力大，以及施工措施不当引起孔内涌出大量水泥浆，孔内人员来不及躲避，被水或泥浆淹溺。
5、透水和淹溺 。由于地下水压力大，以及施工措施不当引起孔内涌出大量水泥浆，孔内人员来不及躲避，被水或泥浆淹溺。
6、触电。因施工现场未严格按三相五线制布线，接线不规范或使用裸线，孔底照明不使用低压电，潜水泵抽水时，人员未及时离开等造成触电事故。
7、机械伤害。作业人员在使用钢筋机械、起降、搅拌等设备时未严格按操作规程或机械本身损坏造成作业人员发生事故
8、爆破事故。在桩孔穿过孤石或进入岩层进行爆破作业时，因炮孔布置不合理，装药量大，起爆方法不当及孔口未设防护措施等造成飞石伤人或击坏周围建筑物。
二、 乙方必须做好人工挖孔桩施工前的准备工作
1、要求乙方整平场地。做到场地不积水，并做到水通、电通、路通 。
2、要求乙方认真阅读施工图纸及详细调查现场施工场地障碍物。
3、要求乙方施工现场管理人员、技术人员、作业人员的岗位安全学习，熟悉人工挖孔桩的施工程序。
4、要求乙方在熟悉了解现场情况、设计图纸、施工程序后，提出针对性强的安全防护措施，一般应着重针对选用施工机械设备、场地施工降水方案及止水帷幕、成孔成桩顺序、施工现场临时用电和对孤石、孔底岩层的爆破等方法。
5、 要求乙方用围布或栏杆将施工现场的周围与外界隔开，防止非施工人员入内影响施工。
6、乙方要按施工方案要求，配齐挖孔机具、模板、通风机、水泵、照明及动力电器，以及土建钢筋混凝土工程的施工机具等。(要求每根桩基独立使用一套)
三、乙方必须对人工挖孔桩安全采取预防措施
(一)、安全组织措施
为了保证在施工过程中安全生产。需要加强施工组织，
1 、乙方要成立专门的人工挖孔桩施工指挥组，由甲方项目部工程负责人与乙方挖孔作业技术人员共同负责指挥施工，管理生产与安全技术工作。
2、乙方要按施工方案中制定的安全技术措施，以及有关的安全技术规范、规程的要求，开工前由施工指挥组向全体作业人员进行安全技术交底。现场派专职安全员负责现场的安全检查与监督工作。3、乙方要抓好安全教育，坚持先培训后上岗。牢固树立“安全第一，预防为主”的指导思想。
4、 乙方挖孔桩现场负责人必须熟练掌握人工挖孔的施工方法、法规、操作规程、安全生产技术知识，并能指导和监督工人进行安全施工作业。
5 、乙方要合理配备机械设备。每一孔须配置升降设备一套。
(二)、乙方现场对安全管理必须满足以下措施
1 、乙方参加挖孔桩施工作业人员必须是健康检查及安全培训合格的健壮男性，进入现场必须戴好安全帽，拴好安全带，系好保险钩。每天作业前必须检查机械设备是否正确牢固可靠。发现问题及时报告。
2、浇注第一节砼护壁，应高出井沿30cm，孔口四周设置不低于1.2m高的围护。周边2米内不得堆放杂物。保持作业场所整洁。
3、井下有人作业时，井上作业人员不得擅自离开自己工作岗位，密切注意井内人员情况。发现异常情况，立即帮助井下作业人员撤离井底。并报告项目负责人。作业人员上下井，必须专用吊笼或安全爬梯上下。下班期间井口必须有可靠地覆盖设备。井下作业人员在作业过程中，随时留意井内各种变化情况。发现问题及时回到井上并报告项目负责人。
4、乙方施工现场使用的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作，电器必须严格接地、接零和使电保护器，严禁一闸多用。
5、挖孔作业中，严禁乙方作业人员在施工现场打闹玩笑。夜间一般禁止挖孔作业。遇特殊情况需经甲方专职安全员和甲方项目经理同意，并且有甲方项目经理批条，甲、乙方双方专职安全员在现场进行安全监督。
6、要求乙方做好高温季节防暑降温工作。
(三)、乙方必须满足以下安全技术措施方可施工
1、预防坍塌的安全技术措施
(1)在施工过程中严格按施工要求做护壁，一护到底。第一节护壁应高出地面30CM壁厚不小于20CM。护壁应适量配钢筋。
(2)挖孔运到地面的的土石应距孔口边缘1米以外。堆放高度不应超过一米，及时运走。护壁混凝土应按配合比通知单计量投料，粗骨料粒径不要过大。严格控制拆模前护壁质量。
(3)多孔同时并排挖孔施工时，应采取间隔挖孔方法，相邻桩不能同时挖孔、成孔。桩底扩孔应间隔削土，留一部分作支撑，待浇注混凝土前再挖，此时宜加钢支架支护，浇注混凝土是再拆除。
(4)挖孔过程中应经常检查净空尺寸和平面位置，保持孔壁垂直度和圆度，使孔壁受力均衡，免于塌方。挖桩孔时如遇透水应及时排水、及时护壁，以利防止水润土质变软而造成塌方。施工过程中应经常检查护壁是否有异常情况。
2、乙方用电必须满足施工用电安全技术措施
(1) 施工电缆必须架空或埋于地下，不能平地而放。施工作业电线应架空，不能随地脱线及导线浸水或被土石掩埋，严禁导线随意绑在钢筋或其他铁支架上。
(2)为防止孔内潜水泵、震动棒漏电伤人，应采用“三级配电，两级保护”，实行一机一闸一护，设备的照明线分开关安装，放在孔口处，紧急情况可随手拉闸。（趣祝福 wWw.zF133.CoM）
(3)乙方必须设两级保护配电箱，配电箱指令专人负责。孔内照明不许有接头，严禁采用220V照明，必须采用12V照明。
(4)乙方使用的潜水泵应用防水尼龙绳作受力活动索，严禁用电缆或胶管提升水泵。操作手持电动工具的人员，作业前必须认真检查设备的绝缘情况，穿戴好工作服和绝缘手套及绝缘鞋。工地电工必须持证上岗，其技术等级应与其承担的工作相适应。
3 、乙方必须制定预防高处坠落的安全技术措施，编制后方可施工
(1)为防止孔口地面作业人员掉入桩孔内，在孔口设置1.2米高的护栏。上下孔时有升降设备，并由培训合格的操作人员操作。施工作业前认真检查机械设备固定装置是否牢固完好。
(2)挖孔过程中土石不能装的过满。在桩孔口设置高出30CM的凸缘，挡住杂物掉入孔伤人。在凸缘上设置半圆形的水平防护罩，以遮住桩孔水平面一半。
(3)桩孔内作业人员必须戴好安全帽方可作业。送大直径、超长的钢筋笼时，使用吊车作业。挖孔间隙吊架不能搬动，成孔后盖上钢筋网。施工作业区设防护栏，备有红灯警示。高空交叉作业在下面挖孔时，孔上面应采取封闭式或遮挡，以防高空坠物。伤及人员。4 、 乙方必须制定预防中毒、窒息的安全技术措施
(1)在有毒有害气体较多的地质条件下施工，应配备风量足够的通风机和长度能伸至桩孔底足够长的风管。孔口设专人监护，监护人不可擅自离开。
(2) 孔深超过5米，应先通风，风量要足，不应小于25L/S。孔内作业人员感到头痛、脑涨、呼吸困难，及时停止施工，立即返回地面，待检查确认安全后，方可换人下孔作业。
(3) 作业中如遇有毒有害有腐蚀性物质，可用防碱、防酸衣服手套，或者采用化学方法。桩孔直径较大时候，孔内作业人员最好两人一组，以利互相照顾。一般情况下作业人员不能连续超过4小时。
5、 乙方必须制定预防水淹的安全技术措施
(1) 挖孔时如遇透水严重，水排不干，可挖一降水井孔采水，降水井孔要比桩孔深2米，并用水泵将水及时抽出地面，这样有利于挖孔，可防止水润土质变软而造成塌孔。
(2)通盘考虑综合设计场地施工降水方案。要通过计算和分析，推断施工降水对邻近建筑物造成不利影响的程度和对桩孔的影响情况。对土质不良不能采取在桩孔内抽提的降水方式，以防止孔壁坍塌、流沙等事故。如施工场地地表下浅层地下水丰富，深层较少，必要时可在场地设置水帷幕。
6、乙方必须制定雨季施工安全措施
(1)人工挖孔时应及时掌握天气变化状况，避免在开挖后因下雨遮盖不及时造成雨水冲刷、孔内积水导致护壁失稳。
(2)施工过程中如遇下雨应暂停施工，并立即覆盖好孔口，免受雨水冲刷。
(3)及时排除孔位周边及孔内的积水，以防雨水渗漏影响护壁安全。
(4)雨后应加强位移观测，进入孔内作业前应及时检查护壁是否有裂缝及位移变形，避免事故发生。
(5)雨天应对所有机具进行覆盖，防止雨水侵蚀。
四、责任划分及事故处理
协议自签订之日起生效，乙方必须遵照以上措施严格执行，如由于乙方在施工过程中未按照以上措施执行，而发生的安全事故一切经济损失，由乙方全部承担。由于乙方未按照甲方要求施工而造成安全事故给甲方带来负面影响及工期拖延的经济损失由乙方全部承担，且甲方将对乙方处以不少于5-10万元的经济处罚。
企业名称， 企业名称，
甲方负责人，(签字) 盖章 乙方负责人，(签字)盖章
年 月 日 年 月 日
人工合同(篇7)
甲方：
乙方：
一、甲方将安康三阳商贸综合楼基础人工挖孔灌注桩承包给乙方，为了明确双方责任，经甲、乙双方共同协商达成协议，以供共同遵守执行。
二、 承包方式：乙方包工(包机具)不包料。
三、 承包工作内容：乙方负责土方开挖，钻孔及清挖，钢筋制作绑扎电焊，装拆护壁模板，浇捣桩壁桩身砼至桩帽底,等一系列工序的施工操作。
四、 施工工期和质量：
1、工期为 天，开工时间以实际开工日为准;若遇岩石、流沙等特殊地质情况，工期则按双方代表商议确定顺延时间;如遇雨天等自然条件和不可抗拒力量影响工期的则按实际顺延。
2、所有乙方施工完成的孔桩须经甲方、设计院、勘察、监理、质检站等检测验收，质量都必须达到100%合格。
3、在施工过程中若遇到流沙、管涌、稀泥和有害气体溢出等不良地质状况时,乙方必须及时处理并及时告知甲方采取相应技术措施,甲方并供应由此急需的材料,按实际顺延特殊处理损耗的时间,反之若乙方没有及时处理，并且没有通知甲方造成的安全事故和耽误施工进度一切由乙方负责。
五、 甲方责任 ：
1、提供水电，现场水源 、电源总配电箱(配备漏电开关)及闸刀开关(一套)到位，楼占地范围内整体开挖至桩帽底。
2、保证材料供应充足及时。
3、负责测量定位放好桩位线点，在乙方浇捣完第一节护壁后负责校对。
4、负责及时提供施工图给乙方，如有须变更及时提供变更。
六、乙方责任：
1、自行组织施工人员、机械机具进场，特殊工种需持证上岗;施工期间要安排专职人员配合甲方技术对轴线、桩位的放样及复核。
2、必须按照安全规范规程进行操作施工，禁止野蛮施工，若乙方不按照安全规范规程操作施工造成的工伤事故一切由乙方负责(按下面附件的安全施工技术交底)。
3、施工中若发现安全问题或隐患，需马上停止作业并及时报告甲方，且待甲方指示具备(确定施工方案)复工条件后方能继续施工。
4、要做到文明施工，执行甲方的各项规章制度，服从甲方管理人员的管理，否则甲方有权进行经济处罚及单方终止合同、有权将乙方清退出场，且由此造成的一切后果由乙方负责。
5、经检测发现不合格桩，且属于乙方施工操作造成的不合格桩，乙方必须无偿按有关
方案(有关部门确定可行)返工至合格。
6、施工期间不得以任何理由或借口故意停工，甲方有权单方终止合同，并有权按完成工程量的50%结付工资款。乙方在收到结算款后两天内必须离开施工现场。
七、 工程量计算及工资价格：
1、 工程量计算：桩径按图(含护壁)，桩长按实际开挖深度计算。
2、 施工工资单价：1米桩径(直径) ，1.2米桩径(直径) ，(注：若开挖过程中遇水，1米桩径(直径)甲方提供水泵，每米增加 ;乙方自行提供水泵，每米增加 。
3、 若甲方只需要乙方做桩底扩大头工作，则施工单价为：1.7米高的扩大头及以下(含1.7米) ，2.1米高的扩大头及以下(含2.1米) ，2.3米高的扩大头及以下(含2.3米) ，2.6米高的扩大头及以下(含2.6米) ，均不包含任何税费，乙方不用开具税票，但甲方开票乙方须无条件提供相关证件。
八、 支付方式：施工完成以后，经过甲方、监理方、建设方等相关单位验收合格后，一周之内甲方一次付清。
九、 乙方须对进场的施工操作人员购买意外安全保险，保额要求60万元以上。若不幸出现安全事故，甲方承担百分之一的安全事故费用。
十、 合同生效期间，甲乙双方都应互相配合、共同遵守，未尽事宜双方友好共同协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方代表签字即生效。
附件： 人工挖孔桩安全施工技术、方案交底
摘 要：因人工挖孔桩施工时工人在井下作业，劳动条件差，安全事故多。本附件简单说明在施工时应注意的事项，从而避免事故的发生。
关键词：人工挖孔桩;桩孔;施工准备;安全措施
乙方承包本工程的人工挖孔灌注桩，具有施工机具操作简单，占有施工场地小，对周围建筑物影响小，桩质量可靠，可全面展开，缩短工期。但挖孔桩在施工过程中，工人在井下作业，劳动条件差，安全事故多，据调查显示，桩基施工中发生安全事故以挖孔桩为最多。主要集中在以下六类;1、地面或高空坠物;2、地面人员失足跌入桩孔;3、触电;4、起重工具失灵;5、桩孔内涌水、涌砂;6、桩孔内 出现有毒气体致使人员窒息。所以在实际施工中要针对以上情况采取必要的措施，防止事故的发生。
一、做好开工前的准备工作：
1、了解熟悉施工现场周围环境情况，做好现场排水，并做到水通、电通、道路通。
2、查阅有关资料，熟悉工程设计图纸、及施工要求，针对不可预见地质情况提出预防事故的方案。
3、认真编制施工方案，为保证施工安全，要有全面的、切实可行的安全技术措施，按合同要求控制施工工期计划。
4、准备好施工要求配备的机具：如挖孔施工工具、模板、通风机、水泵、照明及动力电器、浇钢筋混凝土机具等，并熟悉掌握各种机具的安全操作技术。
二、加强施工组织与管理。
1、成立专门的施工指挥组，配备施工技术负责人和专职安全员。现场技术负责人，必须熟练掌握人工挖孔的施工方法、法规、操作规程、安全生产技术知识 ，现场专职安全员，必须负责现场的安全检查与监督工作。
2、按施工方案中制订的安全技术措施，以及有关的安全技术规范、规程的要求，开工前由施工 指挥组要向全体操作人员、管理人员进行安全技术交底，并做好书面的交底工作。
3、从事挖孔桩作业挑选的工人应是18～35 岁的健壮男性青年，并需经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械等安全作业培训且经考核合格方可进入现场施工。凡患有精神病、高血压、心脏病、癫痫病、聋哑及其他不宜井下作业的人等不能参与施工。
三、重视、遵守安全施工技术。
1、桩孔内的作业人员应遵守下列规定：
①、必须戴安全帽，穿绝缘胶鞋;②、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;③、每工作4小时应出孔轮换;④、开挖复杂的土层时，每挖深0.5～1m应用钢筋对孔底做探查，探查孔底以下是否有洞穴、涌砂等，确认安全后，方可继续进行挖掘;⑤认真留意孔内一切动态，如发现流砂、涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时，应停止作业并迅速撤离;⑥在施工中途抽水后，必须先将场面上的专用电源切断，作业人员方可下孔作业。
⑦爆破岩层时必须按有关规范、操作规规程施工，杜绝各种事故的发生。爆破装药完成后起爆前要做好爆破掩盖(可选用土包或铁板)、必须划出警戒范围、立好标志、并有专人警戒。
2、施工中应做好以下安全措施、和技术质量控制：
1)、孔桩开挖施工应采取间隔开挖的方法。相邻的桩不能同时挖孔，必须待相邻桩孔浇灌完混凝土之后才能开挖，以保证土壁稳定。孔口四周必须设置护栏;闲置的孔口必须覆盖，夜间孔口应设红灯警示标志。
2)、预防雨天的施工，应做砖砌井口保护圈，高15cm以防地面水流入井孔口;最上节混凝土护壁在井口处，混凝土沿40cm宽(厚度与护壁相同)以保护井口。
3)桩孔下挖过程中，必须按照挖一节土(每挖深100cm)，做一节护壁，桩孔垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次，发现偏差及时纠正，以免误差积累过大，造成倾斜或塌方，孔口操作平台应自成体系，防止在护壁下沉时被拉跨。
4)、在孔口应设水平移动式活动安全盖板，当提土桶提升离地面1.8m时，用活动盖板关闭孔口，手推车推至盖板上装土，手推车推走后，再开启盖板放下提土桶，这样可防止土块坠入孔内伤人。
5)、正在开挖的井孔，每天上班前应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、供上下孔人员使用的电葫芦、吊笼、挂钩(必须配自动卡紧保险装置)、提桶超高限位装置等，应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查，发现问题及时采取措施。挖孔人员上下孔井，必须使用的安全软爬梯;井下需要工具，应该用提升设备递送，禁止向井内抛掷。不得用麻绳、尼龙绳吊扶或脚踏井壁凸缘上下人。电葫芦用按扭开关，使用前必须检验其安全起吊能力。
6)、吊运土方用的绳索、滑轮和盛土容器应完好牢固，起吊时垂直下方严禁站人。
7)、挖井至4m 以下时每日开口前必须检测井下的有毒有害气体，并做好抽样检测记录，以应对有足够的安全保护措施，桩孔开挖深度超过10m时，应有专门向井下送风的设备。当孔内有人时，孔上必须有人监护，不得擅离岗位。
8)、挖出的土方应及时运走离开孔口，孔口1m范围内不得堆放;机动车不得在孔口附近通行。
9)、各孔用电必分闸和漏电保护器，严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2m以上，严禁拖地和埋压土中，孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施，照明应采用安全矿灯或12v以下的安全灯。
3、成孔验收及桩身钢筋混凝土工程
1)、桩挖至设计标高时，由建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位及挖孔桩专业施工队共同
按设计要求进行验收。
2)、参加验收的各方人员，应认真作好记录，按验收要求完善签字后方可进行下道工序的施工。
3)、桩孔验收合格后，立即进行桩身钢筋笼安装就位，钢筋笼入孔安装时要防止碰撞破坏孔壁。
4)、浇筑桩身的混凝土塌落度以10cm 左右为宜。浇筑第一步混凝土时待下料高出扩孔部分顶标高30cm 左右再振捣，以后随浇随振捣密实(每浇1—1.5m 高振一次)，在浇筑混凝土过程中(无护壁桩)如发现孔壁土有塌落现象，须及时采取措施后再继续浇筑。
5)、一根桩的混凝土，必须当天连续浇筑完。当孔壁有砂土层时，应将混凝土浇注超过砂土层再振捣。孔内振捣混凝土应该用绳系牢振捣器，放到孔内振捣，禁止人下到孔内振捣。
6)、正在浇筑混凝土的桩孔周围10m半径内的其它桩内不能有人作业。
甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：
年 月 日 年 月 日
人工合同(篇8)
甲方(雇主)：_________________乙方(家政人员)：_________________
甲乙双方根据大家平等自愿的原则，现就涉及家庭服务过程中的相关与义务达成建筑工程人工费承包合同，具体内容如下：_________________
一、工作时间及地址
工作时间：_________________□住家制。□包吃住;□包吃不住;□不包吃住;□其它：_________________。工作地址：_________________。
二、甲方的权利和义务
假日，不能休息的，双方协商，适当加薪。不得拖欠或扣发家政服务员的工资。双方拟定每月发放一次工资。
不岐视、不虐待、保证家政服务员服务期间人身、财产的安全。有义务对家政服务员的家政服务工作进行指导。
医药费用。
4、有权要求和安排家政服务员重新进行体检，如果体检不合格，费用由家政服务员承担，反之，由甲方承担。
珠宝、现金等贵重物品应自行妥善保管。对家政服务员因工作失误造成的经济损失，应同其协商解决或求助法律帮助。不得侵犯家政服务员的人员权益。
6、发现家政服务员患有不能胜任家政服务的疾病，应及时将其送回，并解除合同。
7、甲方如发现乙方有损害甲方权益的行为，或不胜任家政服务工作，甲方有权解除合同。
甲方：________________
乙方：________________
日期：________________
人工合同(篇9)
发包方，(简称甲方)____________
承包方，(简称乙方)____________
一、承包内容，
所有井桩开挖及现场清理。
二、承包方式，
甲方将井桩土方开挖扩大头以上按每米________ 元，大写________ 元 米;扩大头部分每个 ________元，大写________ 元每个承包给乙方，由乙方包干及质安责任。
三、承包范围，
乙方包干建设方提供的全套的设计图纸及交底纪要及设计变更的有关井桩土方开挖工程的全部内容，以及场地清理，并服从文明施工的按排，在施工过程中乙方必须严格按照施工操作规程进行操作。
四、工期，
乙方从________ 年________ 月________ 日进场施工，至________ 年________ 月 ________日，所有承包内容必须完工。乙方必须保证足够的人员，保证按甲方安排的时间如期完成，否则甲方将更换队伍，其它一切损失由乙方承担。
五、质量要求，
1、井桩开挖必须按设计要求开挖。
2、井桩挖完后及时验收，并清理井口的余土防止塌方。
3、井桩成孔尺寸必须符合设计要求。
4、如乙方原因影响质量、工程施工进度，甲方将在结算费用内扣除 ，只能以________ 发放给乙方。如达到不合格标准，返工的一切损失由乙方承担，中途如有局部返工现象，乙方必须听从施工管理人员指挥，该返工者不得推诿，返工其材料费用按估价从乙方扣回，乙方必须自检，不合格者及时整改。在施工过程中发现有违返施工现场管理条例者，按照施工现场管理条例相关条款进行处罚。
六、安全生产及安全责任，
1、乙方施工员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反施工现场管理条例者，按照施工现场管理条例相关条款进行处罚。施工现场所发生一切安全事故均与甲方无关，甲方概不承担任何责任，因此而造成的经济损失也均由乙方负责。
2、施工人员脱离施工现场所发生的一切安全事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任，造成的损失也均由乙方或个人自行承担。
七、文明施工，
1、作业人员进入现场必须严格遵守安全施工纪律，并遵守安全技术操作规程，听从指挥，文明施工。
2、在井桩开挖前对工人进行班前技术交底和安全施工意识培训工作，让工人清楚地进行施工操作。
3、上面挖井人要将井壁周围的土层、石块清理干净，以防掉入井内。
4、井孔上面的人在吊土时随时检查吊桶的牢固性及架子的安全稳定性，同时将井桩周围的杂物清理干净，随时要与下面的人联系，有异常现象及时通知有关人员采用应急措施。
5、清理井下积水用的抽水泵要保证电缆的绝缘性、防水性，随时检查水泵及电缆线的使用情况，使用前必须先检查用电器具，不得漏电及断线现象的发生，连接水泵的配电箱要有漏电装置。
6、乙方负责人必须管好自己的队伍，严禁打架斗殴，酗酒闹事，违者不管谁先动手，均一并罚款。
________年________月________日
人工合同(篇10)
2022常用版私人工程合同样本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。常用版私人工程合同样本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022常用版私人工程合同样本正文内容
总承包商付款（供货）委托保证合同（试行）编号：(工字)第号委托保证人（总承包商，以下称甲方）：住所：法定代表人：电话：传真：保证人（以下称乙方）：住所：法定代表人：电话：传真：鉴于甲方与（以下简称供货商）于________年____月____日签订编号为《买卖合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方向供货商提供付款保证，甲乙双方经协商一致订立本合同。
第一条定义
1．1本合同所称总承包商付款保证是指，乙方向供货商保证，当甲方未按照主合同的约定支付货款时，由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1．2本合同所称货款是指。
第二条保证的范围及保证金额
2．1乙方保证的范围是主合同约定的甲方应向供货商支付的货款。
2．2乙方保证的金额是甲方应支付货款的%，数额最高不超过人民币___元（大写：）。
第三条保证的方式及保证期间
3．1乙方保证的方式为：连带责任保证。
3．2乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的甲方应履行付款义务期限届满之日后日。
3．3如甲方与供货商协议变更主合同的付款时间，经乙方书面同意后，保证期间按变更后的时间做相应调整。
第四条承担保证责任的形式乙方承担保证责任的形式是代为支付。当甲方未按照主合同的约定向供货商支付货款时，由乙方向供货商支付。
第五条担保费及支付方式
5．1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5．2双方确定的担保费率为：
。
5．3本合同生效后日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币元（大写：）。
第六条反担保甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权乙方按照合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8．1乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起日内，向供货商出具《总承包商付款（供货）保函》。
8．2甲方如需变更名称、经营范围、注 册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前____日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8．3未经乙方同意，甲方不得擅自与供货商修改、变更主合同；未经乙方书面同意，甲方不得将其主合同的权利、义务转让给
第三人。
8．4甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，并积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。
第九条争议的解决本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：
9．1向法院起诉；
9．2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条合同的生效、变更和解除1
1．1本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。1
1．2本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订订立书面协议。
第十二条附则本合同一式份，甲乙双方各执份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人（或授权代理人）（或授权代理人）________年____月____日________年____月____日
人工合同(篇11)
为了工程的顺利进行，乙方在合同履行期间必须服从项目部制定的管理条例，凡发生以下情况视情节严重给予不同金额处罚：
1、乙方已通知验收模板经检查末清扫工作面上杂物的50元/次，项目部将安排其他人员打扫，所产生的费用将在乙方工程量工资中2倍扣除。
2、两块模板之间拼接之间缝隙允许偏差为≤2mm，超出允许偏差20元/点。
3、相临模板面的高低允许偏差为≤2mm，超出允许偏差50元/点。
4、现浇板板面整度允许偏差为≤2mm，超出允许偏差50元/点。
5、板面长宽尺寸允许偏差为±4mm，超出允许偏差50元/点。
6、板面长宽尺寸对角线允许偏差为≤7mm，超出允许偏差50元/点。
7、产杆间距不按工长要求搭设：50元/处，提出整改而不实施的150元/处。交质保金一万元整。至一层主体完工后返还给乙方。
8、同一条拼缝上的U型卡不允许在同一方向卡紧，20元/处。
9、柱、墙加固抱箍间距不按工长要求搭设的100元/处。
10、梁、柱、墙结构截面涨模≤5mm.超出允许偏差50元/点。
11、在浇筑混凝土时不安排钢模工保护模扳安装质量或不听从混凝土值班工长安排的：50元/次。
12、墙、柱垂直度偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差50元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差100元/处。
13、梁、柱、墙、轴线偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差100元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差200元/处。
14、楼梯踏步、档板模板安装垂直、平整度不能符合设计要求20元/步
15、模板安装不到位，不能进行混凝土浇筑：50元/处。
16、梁、柱、墙、标高偏差≤5mm，没浇筑混凝土前超出允许偏差100元/处，浇筑混凝土后超出允许偏差200元/处。
17、钢管、扣件、模板材料进场后，安排人员进行卸料，接到通知后无人到场的：50元/次。
18、模板接处不能漏浆，如有漏浆30～100元/点。
19、不按工长要求对梁进行起拱的：50元/根梁。
20、钢模板、竹胶扳上的杂物未清除干净而进行安装的：20元/处。21每工作层施工完成后并通知验收模板时。操作面材料(钢管、扣件、U型卡、竹胶板等)没收捡干净的(收捡的材料放到项目部指定的地点堆放);扣件5元/个、U型卡1元/个，项目部将另安排人员进行清捡，所产生的工资在乙方工程程量工资中2倍扣除。
22、故意损坏其他班组使用的材料和项目部购买的其他材料，必须赔偿材料损失。
23、随意对材料进行损坏的将按以下条款进行处罚;对钢管割断、钢管弯折变形50元/M，对扣件恶意损坏10元/个。
24、在浇注砼时，架体产生倾斜300元/处，架体扣件产生松动脱落200元/处，架体垮塌所产生的损失由乙方自行负责。
25、在没经工长同意的情况下擅自拆除墙、柱模的500元/处。
26、在没经工长同意的情况下擅自拆除梁、板支架及模板的1500元/处。
27、在没经工长同意的情况下擅自拆除悬挑部分支架及预板的200O元/处。
28、因质量原因造成的混凝土剔打有班组自行负责;如不剔打项目部将安排其他人员进行剔打，所造成的人工费将在乙力工程量工资中扣除。
29、梁柱节点处混凝土如有凹入、凸出(距离为5㎜)现象;将处罚50元/点，凹入、凸出(距离超过5mm)现象：将处罚10元/点。
30、未经工长同意，不准任意割锯木枋、防水扳，如有违反：100元/次。
31、不安排操作人员配合工长抄平、放线的：lOO元/点。
32、每一工作层监理、建设单位验收模板时将以下规定进行出发：第一次验收不合格罚款100元，第二次验收不合格罚款200元，第三次验收不合格施工单位要求退场，将按所完成工程量单价的60%进行结算。
33、施工班级操作人员和班组现场负责人员必须服从项目部管理人员的工作指挥，如有违反50元/次。
34、不佩戴安全帽或安全垫底或使用不合格安全帽罚20元/人次。
35、外架施工及高空作业不正确佩戴安全带，50元/人次。
36、凡发生打架斗殴，不管那方责任首先处罚1000-500O元/次。
37、凡聚众闹事及非正常渠道索要工资等，处罚1000-50000元/次(如无理取闹收方、扰乱正常生产等)。
38、未经允许破坏设施、指示牌等，视情节严重处罚500一1000元/次。
39、班组自带的机具、材料、辅助用具出场须由材料部门、管理人员开具出门条后方可出场。
40、班组操作人员在施工现场发生偷盗一经发现将送到当地派出所，项目部将对该班组处罚500元/次。
41、凡进入施工现场人员必须遵守现场文明施工管理做到工完场清，材料堆放整齐，生活垃圾按指定地点堆放。
42、以上条例如有违反，项目部管理人员将会告知班组现场负责人，项目部管理人员将刑具处罚单，罚款金额将在工程结算单中扣除。
