做事一定要有计划，有计划一定要按时完成。当我们迷茫于不知如何开始做项目时，我们要准备开始写个人的工作方案了。我们生活中其实使用的方案有很多，比如说学习方案，施工方案，设计方案等等。你是否正为写方案而犯难呢？由此，有请你读一下以下的“管材合同精选7篇”，请阅读，或许对你有所帮助！
管材合同(篇1)
购货单位：__________以下简称甲方
供货单位：__________以下简称乙方
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、规格
(1)消防管件、沟槽管件
(2)DN60-DN219
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(__________)项执行：
①按国家标准执行;
②按部颁标准执行;
③由甲乙双方商定技术要求执行。
第二条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。
1.产品的交货单位：___________________________。
2.交货方法，由乙方负责运送到甲方工地。
3.货到工地，由甲方负责卸货.
第三条产品的价格与货款的结算
1.沟槽管件价格按双方共同认定价格表(附后)下浮__________%,消防铁管件按双方共同认定价格表(附后)下浮__________%.
2.经双方协定,甲方应在每月__________号向乙方支付当月总货款的__________%,剩下__________%于下月__________号付清.(注：__________未付的__________%并不计算在下月货款总金额之内)
第四条验收方法：__________货到工地,由甲方负责对产品的数量进行验收，一经验收合格,甲方须在乙方送货清单签字,即具有法律效应。乙方应给甲方提供所有产品的合格证及检验报告。
第五条对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，甲方有权拒绝接收不合格产品，且乙方应对不合格产品进行退换，兑换产品产生费用由乙方负责。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
第六条乙方的违约责任
1.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
2.乙方提前交货的产品、多交的产品的品种、型号、规格、质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
第七条甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_5__%的违约金。
2.甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第八条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第九条其它。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
本合同自__年__月日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;
购货单位(甲方)：__________(公章)供货单位(乙方)：____________(公章)
开户银行：__________________开户银行：__________
帐号：__________帐号：__________
电话：__________电话：__________
管材合同(篇2)
采购方（甲方）：
供货方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就管材买卖事宜达成协议如下：
一、质量技术标准
乙方按甲方指定标准进行生产、供货、直到本合同执行完毕。
二、提货地点、方式及期限
乙方按合同向甲方供货。但甲方须提前二天向乙方提供供货清单，甲方如遇到图纸修改，须提前十天向乙方提供变更的供货清单。
三、产品验收办法及时间
甲方在施工现场进行产品验收后，并在乙方送货单上签字。
四、运输方式及运费承担
乙方负责送货至甲方施工现场，其运输费用由乙方承担，乙方产品送至甲方施工现场后，产品卸车费用由甲方承担。产品在运送至甲方施工现场途中发生的损失由乙方负责，到施工现场后因甲方的原因发生损失，由甲方承担。
五、付款方式及时间
双方约定以第____种方式支付价款
签定合同时,买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的%)，货到验收后一次性支付余款;
六、违约责任
1、本合同签订后，在乙方供货期间内，甲方不得向其他供货单位订购与乙方相同的产品，否则视为违约，乙方有权终止合同并保留相关权益。
2、乙方按合同第三条接到甲方清单后，二天内保证供货到现场，否则视为违约；如甲方不按第三条执行，乙方拒绝供货。
3、甲方不按本合同第六条执行，有拖欠供货款的行为，视为违约，乙方有权停止供货，直至甲方改正为止。
4、违约金按合同法执行。
5、本合同在执行过程中出现纠纷，由乙方合同仲裁机构和人民法院进行裁决和判决。
七、其它约定事项
1、如因甲方在施工过程中未按国家施工规范进行施工，而造成管材的损坏，其责任由甲方承担。
2、本合同未尽事宜或本合同的修改与变更，由甲、乙双方另行协商，所签有关书面文件与本合同具有同等效力。
八、本合同成立条件及期限
本合同双方签字生效后，本合同全部兑现后自行终止。
甲 方： 乙 方：
单位名称： 单位名称：
单位地址： 单位地址：
法定代理人： 法定代理人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
管材合同(篇3)
管材合同是指管道设备和材料采购方与供应商之间签订的一种合同协议。这种合同通常用于工程项目中，涉及到管道系统的建设和维护。管材合同包括了双方的权利和义务，以及交付时间、质量标准、价格等重要条款。
在签订管材合同之前，双方需要进行充分的商议和协商，以明确双方的需求和要求。供应商需要了解采购方的具体要求，包括管道的材质、直径、长度、厚度等技术参数，以确保能够提供符合要求的产品。采购方则需要了解供应商的生产能力和质量控制体系，以确保能够得到满足需求的产品。
管材合同中最重要的条款之一是交付时间。供应商需要按照合同约定的时间将管材等产品交付给采购方，以确保工程项目能够按时进行。双方还需要约定质量标准，以确保产品达到一定的质量水平。价格是另一个重要的条款，双方需要就价格达成一致意见，以确保双方的利益能够得到保障。
除了上述基本条款外，管材合同还可能涉及到其他一些重要条款，例如付款方式、违约责任、索赔和争议解决等。双方需要明确这些条款，以避免发生纠纷和争议。
一旦管材合同签订完成，双方都需要严格履行合同约定。供应商需要按时交付符合质量标准的产品，而采购方则需要按时支付款项。双方需要建立起良好的合作关系，以确保项目能够顺利进行。
管材合同是管道工程项目中非常重要的一环。通过签订合同，双方能够明确彼此的权利和义务，从而保障工程项目的顺利进行。合同的签订不仅需要双方充分的协商和商议，更需要双方信守承诺，履行合同约定。只有这样，工程项目才能够取得成功。
管材合同(篇4)
：（以下简称甲方）需方：（以下简称乙方）
签订时间：________年____月____日本着诚信经营，提高工作效率，为了平等互利、共同发展，根据《民法典》的规定，经供、需双方友好协商，特定如下条款，共同遵守执行。
一、管材及管件价格：
二、质量要求技术标准：
1、Ф200管材按80级原料生产国标0.6a压力管材，达到业主方使用要求。
2、提供检测报告和相关资质材料。
三、付款方式：供货并安装完毕后45天内需方付清所有款项。
四、供货期限及运输：鉴定合同____日内供货完毕，由承担运输至工地。
五、售后服务：
1、管材热熔焊接由安排技术员指导安装，食、宿由需方负担；
2、提供热熔机，需方提供发电机。
六、解决合同纠纷的方式：合同如发生纠纷，双方应及时协商解决，如协商不成，任何一方可提请相关主管部门调解或申请仲裁。必要时均可向人民法院提起诉讼。
本协议一式三份，供、需双方各执一份，经双方签字之日起生效，如任意一方违约将支付给对方总货款的.20%赔偿金。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
管材合同(篇5)
2022水管材料买卖合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。水管材料买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。
2022水管材料买卖合同书正文内容
需货方：项目部合同
供货方：北京__公司签订地点：
签订时间：
第一条、标的、数量、价款及交货时间
第二条、乙方负责现场指导产品安装。
第三条、随即的必备品、配件、工具数量及供应方法：乙方按甲方提供的图纸确定的供货数量，并且乙方提供的货物数量应满足甲方在____区小区雨水、污水管网按图施工中所需的所有材料的用量。如确因甲方原因造成材料的损坏或大量丢失则由甲方对该部分材料另行采购。
第四条、合理损耗标准及计算方法：甲方在正常施工中造成管道、井筒及配件损坏时除是大型施工机械直接破坏的，其它的情况由乙方负责无偿更换。
第五条、交货方式、地点：乙方负责送货到____市金域瑞景__施工现场，交货给甲方的施工单位施工单位收到乙方货物后，应及时验收。
第六条、运输方式及到达站和费用负担：乙方负责运输费用，乙方负责卸货。
第七条、检验标准、方法、地点及期限：按质量标准进行验收，乙方提供塑料检查井及波纹管的检测报告及合格证。
第八条、供货金额及结算方式：
1、供货金额按甲方实际收货数量及双方确定的单价确定供货金额
2、供货到甲方指定地点，甲方付该批货款的后付至货款20%，小区竣工验收后拨付至货款的15%，预留5%作为质保金，质保期为________年。
3、乙方提供的所有材料均含税票。
第九条、其他约定事项：
1、货物交接需施工单位和甲方工程部签收，甲方工程部负责人。
第十条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调节协商或调节不成的，依法向人民法院起诉。
甲方：乙方：
地址：____市高____区地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
管材合同(篇6)
第九条 违约责任
(一)买方的违约责任
1.未按合同约定进行验收，赔偿因此给卖方造成的损失。
2.未按合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应偿付买方延期付款总额的 0.03_ %罚款，最高不超过合同总价的 5 %。
(二)卖方的违约责任
1.未按合同约定的时间供应钢材，每延期一天，承担延期交货部分货款总值的 0.3 %罚金，最高不超过合同总价的 5 %;在买方催告后 5-10 日内，仍不能按期供应，买方有权解除合同。
2.未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给买方造成的损失，产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，若买方同意利用，按质论价。不能利用的，卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，卖方应按逾期交货部分货款总值的0.3 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，买方如果需要，应照数补交，买方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货，则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。在买方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，买方有权解除本合同。
3.未按合同约定提供各种凭证的，买方有权拒收未提供凭证的钢材，同时，卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 5 %违约金。
第十条 售后服务及质保要求
1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩，买方在保证材料质量的情况下，卖方应按原价收回多余材料;
2、其他:
第十一条 争议的解决方式
合同履行发生争议时，由当事人双方协商解决;协商不成，双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第十二条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由
第十三条 本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务禁止转让条款)
第十四条 本合同自双方签字盖章后生效。
第十五条 本合同一式 份，买方 份，卖方 份。
第十六条 本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管材销售合同范文3
供方(以下简称甲方)：
购方(以下简称乙方)：
经甲乙双方协商，就乙方 木方、模板材料由甲方所供应，达成以下协议，特定立本合同，以资信信守。
一、货物内容
二、运输：
由甲方负责运输(或托运)，运费、均由甲方承担。
三、货款结算方式及期限：
四、交货地点： 五、违约责任：
1、甲乙双方严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付违约所造成的经济损失。
2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日百分之三计算，违约金不超过货物总额的20%。
3、乙方逾期付款时，应按供货物总额的每日百分之三向甲方偿付逾期违约金，违约金不超过货物总额的20%。
六、争议解决方式
凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向甲方所在地人民法院起诉。
七、合同的变更解除：
甲乙双方均应信守合同，不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。
八、合同未尽事宜：
需经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。
九、免责条款：
合同双方的任何一方由于客观原因不能完成履行合同时，应及时通知对方不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关书面证明后，允许延期履行或部分履行合同，并要根据情况可部分或全部免于承担违约责任，单逾期付款除外。
十、生效及其它
本合同自甲乙双方签字盖章之时生效，共一式份，乙方 份，各份具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
管材合同(篇7)
管材合同可以说是建筑领域中非常重要的一环。在任何建筑项目中，都需要使用到各种各样的管材，例如钢管、塑料管、铸铁管等等。而为了确保项目能够按时、按质地实施，合同就成为了不可或缺的一部分。本文将围绕“管材合同”这个主题，详细地介绍其起草和执行。
管材合同是建筑领域中的一种重要合同，它规定了供应商和需方之间在管材供应和使用过程中的各个方面。在起草管材合同时，首先需要明确双方的基本信息，包括供应商和需方的名称、地址、联系人等。应明确合同的有效期，确定供应材料的种类和数量，以及分阶段的交付时间。
另外，在管材合同中应详细规定管材的质量标准和测试方法，以保证建筑材料的质量符合国家标准。合同还应明确管材供应商的责任和义务，例如保证供应的管材质量达到约定标准，提供必要的证明文件等。同时，需方也需要承担相应的责任，如按时支付货款，提供合理的存放条件等。
另外，在管材合同中还需要规定相关的索赔和违约责任条款。一旦供应商未能按照合同要求提供管材或者供应的管材质量不符合标准，需方有权要求供应商进行赔偿或追究责任。同样地，如果需方未能按时支付货款或者未能按时接收管材等，供应商也有权要求违约方赔偿。
管材合同还应明确双方的解决争议的方法，例如可以通过协商解决，也可以通过仲裁或诉讼解决。为了避免双方产生纷争或争议，最好在签订合同时明确约定争议解决的方式和地点，以及约定必要的仲裁或诉讼程序。这样一来，若双方出现纠纷，可以避免造成不必要的损失和延误，提高纠纷的解决效率。
在执行管材合同时，双方应严格按照合同条款进行操作。供应方应按照约定的时间和数量提供管材，并且保证其质量符合要求。需方在接收管材时应进行验收，确保管材符合合同要求，并及时支付款项。双方应建立起有效的沟通机制，定期交流合同执行情况，及时解决问题和风险。
双方还应进行必要的记录和文件存档，以备合同履行过程中的问题和纠纷。例如，在供应商交付管材时，需方可以要求供应商提供相应的材料检验报告和质量证明，以确保管材的质量符合合同要求。同时，供应商也应保存需方支付款项的相关凭证，以便在未来需要的时候出示。
在实际操作中，因为管材作为建筑项目中的重要材料，其质量和供应的及时性对项目的顺利实施至关重要。因此，管材合同的起草和执行必须严格按照法律法规进行，确保合同的合法性和合规性。同时，双方也应建立起互信和合作的关系，共同努力实现合同的目标。
{网站}小编认为，管材合同在建筑领域中具有重要的地位和作用。通过详细规定双方的权利和义务，管材合同确保了建筑材料的质量和供应的准时性。双方在合同执行过程中应严格遵守合同条款，建立起有效的沟通机制，及时解决问题和风险。只有通过合同的规范和有效执行，建筑项目才能够按时、按质地完成。
