寻找好文章“施工合同”是不错的选择。随着法制关奶奶的日渐普及,人们对合同愈发重视。合同是一种平等的民事主体之间依据法律法规而定的协议。感谢你的选阅希望信息对你有用!
施工合同 篇1
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,合同的订立应当遵循平等自愿、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则、本着互惠互利的原则对 进行施工管理。约定双方的权利义务如下,供双方共同遵守:
一、工程概况
1.1工程地点:
1.2工程名称:
1.3工程期限 天,施工开始之日算起。
开工日期 。竣工日期 ;
1.4合同价款:根据装饰工程总造价收取10%的管理费用。 装饰工程总造价为: 元(大写) 元(小写);管理费用为: *10%= 元。 最终费用按照装饰工程决算价款计算;
1.5结算方式:自开工之日起预付10%之后,按照时间周期结算。本装饰工程预计工期为60个天,分四个周期结算,15天为一个结算周期:第一结算周期应付金额 元,第二结算周期应付金额 元,第三结算周期应付金额 元,第四结算周期应付金额 元,最终结算以工程决算为准,多退少补;
1.6本合同签订生效后,甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同;
1.7甲方有责任按合同中约定的时间将规定金额的款项交纳乙方公司财务部。交纳金额不符或未交纳的需在三个工作日内补交,如逾期未交可视为甲方违约,乙方有权利终止合同。
二、甲方义务
2.1提供必要施工条件:按照约定时间和要求提供主材、设备、场地、资金、临时用水、临时电源、室内达到门窗封闭;
2.2及时检查隐蔽工程,在隐蔽工程隐蔽之前及时检查,以免延误工期;
2.3按期支付价款;
2.4负责交纳物业管理部门所收取的多种管理费用及抵押金;
2.5协调有关部门做好现场消防、保卫;
2.6如需对原建筑结构、设备、管线等进行拆除,向有关部门办理相应的审批手续。
三、乙方义务
3.1在确保工程顺利进展的前提下,保证工期,保证工程质量达到施工验收规范和质量检查标准;
3.2提供施工进度计划,并对施工进度进行监测;
3.3提供主材、设备,订做成品进场时间表,以确保成品安装及设备调试在工期内完成;
3.4控制工程造价,按照已确定施工图纸及预算,在未发生大的设计变更及工程增加的前提下把工程造价降低;
3.5通知甲方、工程承包人进行图纸会审及现场技术交底,进行工程质量验收,在支付工程承包人的阶段工程款时,必须由甲、乙双方负责人签字后才能批复相应款项,如果未通知乙方而付款,造成工程质量问题、工期延误,乙方不负有任何责任;
3.6严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸及工艺说明进行对工程承包人的监督;
3.7对工程承包人所提供的材料进行质量检查,提供产品相关合格证及检验报告,合格后方能进行施工。
四、工期延误
4.1对以下造成竣工日期推迟的延误,经双方确认,工期顺延,签订延期单。除此以外,工程不能按期竣工,乙方承担违约责任。可调整工期的因素:
1)甲方原因;
2)图纸变更;
3)不可抗力影响;
4)经甲方同意;
4.2乙方在上述情况发生三天内,就延误的内容向甲方提出延期报告,甲方在收到报告后三天内予以确认答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
五、质量标准
本工程质量标准执行:
1、 省标《装饰装修工程质量验收规范》(DB431262-20xx)
2、 省标《装饰装修工程施工标准》(Q10GLK002-20xx)
3、 国标《室内空气质量》(GB/T18883-20xx)
六、工程验收
6.1本工程分阶段对工程质量进行验收:
1)装修材料验收、电器质量验收、家具质量验收;
2)隐蔽工程验收(电改造工程、吊顶工程、防水工程);
3)基层处理验收;
4)竣工验收。
附则
1、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
2、本合同履行完成后自动终止,签字(盖章)生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2
施工单位: 公司(以下简称甲方)
承包单位: 有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将外墙工程委托乙方施工, 为了明确双方在施工过程中的权利、 义务和责任, 按照确保工程质量、 工程进度、 工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
外墙保温外墙胶粘外表面胶粘标准网格布、安装高强塑料铆钉。外墙防水(聚合物防水涂料)。外墙腻子(两遍腻子一遍底漆、两遍面漆)。
二、承包方式:
乙方包工、包料。
三、工程造价:
外墙施工工程总造价为130元/㎡,工程量约为1000㎡,工程款约130000.00元(工程款以实际工程量为准)。
四、质量标准:
乙方应确保该外墙保温防水腻子工程达到合格标准,确保外墙工程不出现漏水、脱落、爆皮现象。
五、双方责任:
工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、 乙方责任: (1)听候甲方通知,即时将外墙所用材料进场。 (2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。 (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为。(4)应严格按外墙工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程 质量达到优良标准,并对工程保修5年。
六、安全生产和防火
甲乙双方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范;施工中发生的安全或火灾事故根据事故分析结果,由责任方承担相应的责任和经济损失。
七、付款方式:
材料到达工地付款35%,外墙保温防水施工完毕付款75%,工程完工付款95%。
八、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方:(签章) 乙方:(签章)
代表: 代表:
__年___月____日:
施工合同 篇3
建设单位:_______________(以下简称甲方)
施工单位:_______________(以下简称乙方)
受甲方委托乙方施工地热探采结合井一眼。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合本工程具体情况,为明确责任、协作配合、确保工程质,经甲、乙双方一致同意,签订本合同,共同遵守。
建设单位:________________
法定代表人:______________
地址:____________________
联系电话:________________
施工单位:________________
法定代表人:______________
地址:____________________
联系电话:________________
经双方协议达成如下条款,共同遵守。
第一条 工程名称:
________________________________________。
第二条 工程位置:
________________________________________。
第三条 工程范围:
1、设计井深井m
2、成井结构:上部0-m为φ___mm;下部___—mφmm;其中滤水管为孔式缠丝滤水管。
3、施工过程中由于地质条件变化,成井结构及深度可视实际情况做出相应调整。
第四条 工程期限:
自钻井开钻之日至钻井终孔,工期为40天(如遇事故处理或不可抗拒自然因素影响工期时,工期实际情况顺延至本工程结束)。
第五条 机井质量:
1、水泵抽水,井出水量60—80t/h。
2、井出口水温50±3℃。
3、含砂量≤万分之一。
第六条 工程造价及付款方式:
1、工程造价:
每米___元,共计人民币___元,大写___。最终按实际井深结算。
2、付款方式:
合同签定后,乙方钻机进场,开钻前甲方预付工程总的40%;孔深钻至500m时,甲方再付工程总价的30%;钻至终孔甲方再支付工程总价的25%用乙方购买井管等材料;工程验收合格三日内,甲方按实际成井深度一次性将剩余工程款付清(留工程总价的5%为质保金,自验收之日起质保期为一个取暖期,如需加深,甲方应及时办理加深手续,加深费用全部预付)。
第七条 工程验收及工程奖罚;
工程验收:竣工后叁日内双方按第五条标准验收。超此期限,视甲方认可验收合格。在未履行验收手续和甲方资金不到位的情况下,该井不得使用,否则由使用方负责一切费用。
第八条 其它结算条款:
工程奖罚:
1、水温超过53℃,水量大于80t/h时,甲方奖励壹万元给乙方。
2、水温代于47℃,水量小于60t/h时,甲方罚乙方壹万元。
3、水温低于45℃,水量小于50t/h以下视为废井,在地质条件允许的情况下,乙方重新打井。重新打井时,甲方免费负责施工场地,凿井用水,照明,施工用电等。
若该井由于地质因素达不到成井标准,甲方承担合同总价的一半来弥补乙方的经济损失。
第九条 双方责任:
(一)甲方责任:
1、甲方免费负责提供该区域的水文地质资料。负责决定该井井位,提供施工场地,保证施工场地三通一平(路,水,电畅通,场地平整)。施工前清理好施工现场及地上、地下障碍物。施工期间办交通路线受阻,甲方负责乙方的经济损失。
2、按乙方设计要求,施工养水送至施工现场,水量每小时不少于30t,水费用由甲方承担;负责接通照明、施工电源,将引线接到乙方的配电柜内,电压不低于380v±5%,容量不小于315kva,电费用由甲方承担。
3、指定专人与施工队负责人经常联系,免费负责处理乙方施工排出的泥浆并提供抽水排放场地,如需外运由甲方承担相关费用___。
4、乙方钻井设计进场后,甲方免费负责协调因工程建设与当地相关部门及群众关系,保证工程不受干扰,免费负责处理乙方施工噪音、环保及地方干扰等问题,直至乙方钻机退场完毕。
5、工程施工前,办理好一切工程准建许可证及相关手续(国土局、水务局、城建局、环保局、工商局、城镇居委会及税收由甲方承担,如因以上相关手续延误工期,给乙方造成的一切经济损失和成井质量问题由甲方承担)。停工时间超过48h按每台班20xx元计算误工费。
(二)乙方责任:
1、施工人员应自觉遵守甲方的有关规章制度,并做到文明施工。
2、施工人员要根据当地的水文地质资料情况,严格工艺操作规程,进行精心施工。
3、因乙方技术原因造成的事故,乙方负责修理。
4、自备施工所用的机具附件材料等。
5、负责施工所用成井管材及其运输和安装。
6、工程竣工验收后,乙方按时提交竣工报告。
甲方:_______________
乙方:_______________
施工合同 篇4
甲方:
乙方: 为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。
施工工期:自 年 月月日(自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延)
第四条:工程质量
1、甲方保证在保质期内不脱皮,基本不褪色。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第五条:竣工验收
双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。
第六条:甲方、乙方责任
一、甲方责任
1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。
2、按第三条款支付乙方进度款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。
5、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任
1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。
2、乙方委派
3、负责提供内墙工程验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。
4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。
第七条:违约责任及争议
1、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。
3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
第八条:其他 1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
电话号码: 电话号码:
日期: 日期:
施工合同 篇5
施工合同:保障工程质量的有力利器
一、引言
施工合同是一种约定,旨在确保工程项目在合理时间内完成,并满足业主要求的法律文件。它详细规定了施工方和业主之间的权利和义务,为工程的顺利进行奠定了基础。本文将详细介绍施工合同的重要性、起草要点以及常见的纠纷解决方式,旨在让读者更全面地了解这一重要法律文件。
二、施工合同的重要性
施工合同在工程项目中起着举足轻重的作用。它具有以下几个重要特点。
1.明确工程要求:施工合同详细规定了工程项目的要求,包括工期、质量、安全等。它使得双方在合作过程中心有所依据,减少了误会和纠纷的可能性。
2.明确权益和义务:施工合同明确规定了双方的权益和义务。它使得双方在合作过程中知道自己的责任范围,避免了对方责任推卸和不负责任的情况。
3.提高工程质量:施工合同的存在强制双方按照合同条款完成工作。它起着完善工程管理体系的作用,提高了工程质量水平。
4.保护双方权益:施工合同持续地保护双方的权益。它是一种法律文件,双方在违约或遇到纠纷时可以依靠合同条款进行维权,确保自己的合法权益。
三、施工合同的起草要点
1.明确项目要求:施工合同应准确地列明工程项目的要求和范围,包括工程的规模、质量标准、设计要求等。这是保证工程质量的重要前提。
2.明确工期安排:施工合同应明确规定工程的开始时间和完成时间,以及各个阶段的时间节点。这有助于双方有序地安排工程进程,避免因工期延误而造成的经济损失。
3.明确价款支付方式:施工合同应明确规定价款的支付方式和条件。这有助于双方明确付款期限,避免发生经济纠纷。
4.明确变更管理:施工合同应明确规定变更管理的程序和条件。当工程项目遇到需求变更时,双方应共同商议并签订变更协议,确保变更合理、合法,并避免纠纷的产生。
5.明确质量保证:施工合同应明确规定工程质量的保证方式。这有助于双方确保工程符合质量要求,并依照合同条款进行维权。
四、解决施工合同纠纷的常见方式
虽然施工合同的起草和签订过程中尽力防止纠纷的发生,但有时仍然难以完全避免。常见的解决纠纷的方式有以下几种。
1.友好协商:双方可以通过友好协商的方式解决纠纷。这种方式通常速度快,成本低,并且有助于维护良好的商业关系。
2.法律诉讼:当友好协商无法达成一致时,双方可以选择通过法律诉讼解决纠纷。这种方式需要依靠法院的判决,并可能导致较长时间的诉讼过程和高额的律师费用。
3.仲裁:仲裁是一种比法律诉讼更为快捷、经济的纠纷解决方式。双方可以选择共同委托仲裁机构进行仲裁,并按照仲裁机构的裁决履行。
五、总结
综上所述,施工合同是保障工程质量的有力利器。它明确了工程要求、权益和义务,并规范了工程的各个方面。施工合同的合理起草将使得工程项目更加顺利、高效、质量可靠。然而,当纠纷产生时,友好协商和仲裁是解决纠纷的常见方式,可以避免长时间的法律诉讼并保持较好的合作关系。对于每个工程项目来说,有一个明确、有效的施工合同都至关重要。
施工合同 篇6
施工合同——建筑成功的基石
施工合同是建筑工程中非常重要的一环,它具有详细、具体和生动的特点。通过合同的签署和履行,可以确保工程的顺利实施,保证各方的权益和责任,为建设美好的城市,提供坚实的基础。本文将详细介绍施工合同的内容、意义以及案例分析,以便更好地了解施工合同在建筑工程中的重要性。
一、施工合同的内容
施工合同是建筑工程中各参与方之间的一种合作协议,它主要包括以下内容:
1. 合同的主体:包括业主、承包商、监理人等各参与方的具体信息和权责。
2. 工程的基本信息:明确工程名称、地点、规模等。
3. 工程期限:规定工程的开始时间、竣工时间以及工期的合理安排。
4. 工程费用:包括工程的总造价、付款方式、支付期限以及费用的分阶段结算等。
5. 技术要求与标准:明确工程的质量、安全、环保等要求,并根据法律法规和技术标准进行约定。
6. 材料与设备采购:规定材料和设备的采购方式、标准以及质量保证要求。
7. 结算与支付:明确结算的方式、时间和支付的方式。
8. 违约与索赔:约定各方违约责任和赔偿方式,确保合同的有效执行。
9. 合同变更与解除:规定在特定情况下合同的变更和解除方式。
10. 争议解决方法:约定在争议发生时的解决方式,如调解、仲裁等。
以上内容为施工合同的基本要素,根据实际情况可以进行适当的调整和补充。具体的合同内容应该根据工程的具体情况进行详细而全面的约定。
二、施工合同的意义
1. 确保工程的顺利实施:施工合同规定了工程的各个方面,从工期安排到材料选用,从施工工艺到质量标准,都进行了明确的约定,确保工程的顺利进行。
2. 保护各方的权益:施工合同规定了各方的权益和责任,明确了业主和承包商之间的权衡关系,防止了权益的侵害。
3. 规范施工行为:施工合同具体规定了工程的各个环节,明确了各方的权责和约束,对施工过程进行了有效的规范和管理,防止了不合理的行为和纠纷的发生。
4. 促进工程质量提升:施工合同规定了工程的技术标准和质量要求,明确了验收标准和合格率等要求,鼓励承包商提高施工水平,推动工程质量的不断提高。
5. 解决争议的依据:施工合同约定了争议解决的方式和程序,为案件的解决提供了明确的依据和指引,减少了纠纷的发生。
三、案例分析:北京某大型商业综合体施工合同
以北京某大型商业综合体的施工合同为例,该合同为一份详细而具体的合同文本,共计约140页,以下为合同中的一些关键内容:
1. 工程的基本信息:包括工程的地点、规模、性质等。
2. 工期安排:明确了工程的开始时间、竣工时间以及关键节点的完成时间。
3. 工程费用:规定了工程的总造价、付款方式以及履约保证金的缴纳。
4. 技术标准和质量要求:约定了工程的技术规范、施工工艺和质量验收标准。
5. 材料与设备采购:规定了材料和设备的选用标准、质量检验和保证要求。
6. 施工安全措施:明确了施工中的安全要求和措施,保障了工人和周围环境的安全。
7. 违约责任和赔偿:约定了各方违约责任和赔偿方式,确保合同的有效执行。
8. 争议解决:约定了在争议发生时的解决方式和程序,如调解、仲裁等。
该合同通过详细而具体的约定,确保了工程的有序进行,保护了各方的权益,最终实现了按时、按质、按量完成工程的目标。
施工合同作为建筑项目中的技术和管理框架,起到了重要的作用。通过详细、具体和生动的约定,它直接影响着工程的成败。在建筑项目的实施过程中,各方应严格履行合同的约定,确保合同的有效执行,为城市的美好建设提供坚实的基石。
施工合同 篇7
第一部分协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数 天
四、质量标准
工程质量标准:
金额(大写):约 元(以决算为准)
¥元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效。
发包人:(公章 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 电话 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行: 账号:账号: 邮政编码: 邮政编码:
第二部分通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
计算的承包天数。
1.15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
。
等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
工期顺延的要求。
不能避免并不能克服的客观情况。
;规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释, 互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
标准及规范 3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 标准建筑工程施工合同范本
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。 4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
施工合同 篇8
甲方:____________________________________________(以下简称甲方) 乙方:____________________________________________(以下简称乙方)
为加强工程管理,规范市场秩序,保证工程顺利进行,现有甲方将_______________工程水暖安装分项工程分包给乙方。双方本着公平、公正、平等、自愿的原则,达成如下协议
一、承包内容;
1、图纸设计要求及工程规范规定的全部水暖安装工程。
二、承包形式:
包材料方式、安装费用___________元/㎡。
2、更变工程按实际面积计,相同价格在结算时作调整。
三、工程量计算方式:
由甲乙双方共同协商。
四:甲方责任:
1、甲方应给乙方提供住宿及生活区场所,配合乙方办理有关暂住证手续,但费用由乙方负责承担;柴伙费按乙方总产值的1%计取,在结算时一次扣除。
2、甲方提供乙方直接用于工程的材料。如:给排水管件及相应配件。按照工程进度,及时提供配合乙方云至合理地点,以利于现场施工。
3、甲方一个协助乙方办理工伤事故保险手续,但费用由乙方负责,相关收费按市政府行政部门的收费标准,凭收费票据在乙方工程进度款内扣除。
4、甲方应按照协议规定及时支付乙方工程进店款。
管理人员,解答乙方在施工中遇到的技术疑点,指导乙方施工管理。
五、乙方责任:
施工规范及甲方技术人员的书面《施工工艺要求》、《质量、安全、文明施工交底》施工,乙方若有不同看法按本项第质量、安全、文明施工交底。在保证工程质量及安全的前提下,公司推广新技术、新工艺、新成果,并对有贡献的提供者给予一定的经济奖励。
2、乙方所聘请的工人,必须具备合法的身份证件,不得录用无身份证人员及童工,若有少量暂无身份证的,应有乙方负责人担保,乙方负责人对担保人在合同期限的'行为负联带责任。
文明施工、遵纪守法教育、服从甲方管理人员的统一指挥,遵守公司的各项规章制度,乙方若在施工中与甲方管理人员有不同看法,应与甲方管理人员探讨、沟通、无法达成共识的,应向上一级领导部门汇报解决,若既不汇报又不执行甲方管理人员指挥的,甲方有权责令乙方停工、整改,造成损失的由甲乙方负责。
4、乙方在施工中若雨其它班组及乙方内部人员发生纠纷的,应汇报甲方管理人员解决,不得在工地范围及甲方负责范围内打架。否则,凡参与打架人员每人每次罚款200—1000元,构成犯罪的交公安部门处理。若在施工过程中出现工伤事故,应由乙方负责人协同保险机构进行处理,所发生的一切后果乙方负责。
5、乙方必须加强工人的遵纪守法教育,遵守公司的各项规章制度,乙方应教育每个工人必须遵守公司的各项规章制度,服从甲方管理人员的统一指挥。否则,甲方有权要求乙方对不服从甲方管理的乙方人员责令退场;若乙方不执行甲方要求,甲方有权终止合同按中途退场处理。
堆放。
7、工程完工后,乙方必须将所使用材料分类堆放到现场红线内甲方指定的地点。
8、乙方进场施工人数及进度要求:
(1)人数要求:___________人。
(2)进度要求:按照甲方要求进度安排。
9、质量要求:
达到图纸设计要求及国家规范规定的合格标准。
。
,乙方(或其代理人)在有乙方人员作业时,不得随意外出、离开现场,若有特殊原因需要外出,应征得甲方施工员同意,并委派第二代理人,外出三天以上的,应征得甲方项目经理同意,委派代理人应当面交给甲方管理人员,代理人承
担乙方所有义务及责任。
,并扣除因乙方退场变换班组造成的一切损失。(含工期及令请班组价格高出乙方承包价格引起的损失)。
六、付款方式:
向乙方各支付一次工程进度款。
2、乙方必须做到工完场清,未做现场清理的不列入进度款支付的计算工程量范围。
3、若乙方未向甲方提供所完成的工程量申报或经甲方验收不合格,现场未清理,甲方有权拒付工程进度款或视实际情况按乙方实际开工人数计,每人每天支付生活费壹拾元,以后在工程款中扣还。
4、按实际完成工程量计算。
七、劳资纠纷:
1、甲方有权随时要求乙方出示工程进度款的用途,有权向乙方工人公布详情,乙方应有足够的经济实力来作为承包工程的先决条件,根据工人实际情况,及时给工人发放工资,避免不必要的劳资纠纷,乙方收到本工程的进度款更不可挪用它用。
2、乙方若因资金困难,应对工人做好思想工资,保证不产生劳资纠纷,若因乙方工人劳资纠纷引起的一切损失(包括工程进度,解决劳资纠纷的
所有费用)由乙方承担。
八、关于特殊情况:
建设方及不可抗拒的因素造成工程停工的,甲方对乙方完成的工程按合同单价进行结算退场,同时终止合同;未完成的工程若在合同期内复工,甲方可以优先考虑在执行原单价的基础上由乙方继续承包。
2、乙方不能以甲方提供材料为借口交付不合格工程。
九:其它:
维护、工程全部完成后分类堆放到甲方指定的位置并交甲方施工员确认,否则,按乙方完成总产值5%结算时予以扣除。
项目部及监理例会提出施工控制方法及要求,一经会议确定必须无条件执行。
本协议自签字之日生效。工程完工全部工程款结清后自动作废,希双方共同遵守,否则承担法律负责。
甲方:
甲方签字:
乙方身份证号码:
乙方地址:
乙方签字:
乙方身份证复印件粘贴处:
________年________月________日
施工合同 篇9
发包方(下称甲方):
承包方(下称乙方):
根据《中公款共和国经济合同》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定,并结合本工程规定的具体情况,经双方协商一致,同意签定本合同,以资共同遵守。
第一条:工程概况
1.1施工地址:福清融桥大酒店夜总会六楼
1.2施工内容:全场墙面(木作隔断)、吊顶、软硬包木作基层施工,场内木作成品安装。
1.3不包含施工内容为:皮革、软硬包饰面,有机板、透光石、石膏线条、玻璃、不锈钢及实木地板制作安装,包厢防火门基层制作。
第二条:承包方式:包工不包料。
第三条:工程造价
3.1本工程总装修面积约为1400平方米,包干单价为125元/平方米,总造价约为币壹拾柒万伍仟元整(详细总价按实际完成建筑面积工作量结算)。
3.2施工中由于图纸变更,而造成返工工作内容,经甲方派驻工地负责人签字,列入工程决算造价。
第四条:质量标准
1、乙方每项工序、工艺应符合甲方要求及国家相关规范要求。
第五条:工程价款支付与结算
1、合同生效之日起甲方每七天(壹佰伍拾个工作日)付生活费币壹万元整。
2、木作工程量完成80%时甲方付合同总价60%,既币壹拾万伍仟元整(需扣除原预支生活费)。
3、乙方木作工程全部完工后,甲方付合同总价35%,既币陆万壹仟元整。
4、余款5%既币玖仟元整做为工程保修金(保修期为一年),保修期满后七天内一次性付清。
第六条:施工期限
6.1本项目施工工期为35天,工期从20xx年12月17日至20xx年1月22日。(实际工期甲方现场代表施工进度表准。)
6.2乙方人员到位要求,自合同签订叁日内乙方需到位人员人数总数为15人,自合同施工工期开始生效次日乙方需到位人员人数总数为25人,施工人员总数应根据现场进度需求及甲方要求增加人员(保证35人以上),如因图纸延误造成乙方承包施工工作内容年底无法完成,乙方留场人数如低于30人甲方有权单方面解除合同(乙方工程余款不于退还)。
6.3乙方进度要求:乙方应在25天内完成吊顶基层及木饰面80%工作量施工,乙方应在25天内完成立面基层及木饰面80%工作量施工。
6.4下列情况工期相应顺延:
1、由于甲方原因的工程施工方案与设计变更增加工程量或工程返工而影响施工进度。
2、在施工过程中因停电,停水影响4小时以上按半天,8小时以上按一天计算。
第七条:工程验收
7.1隐蔽验收:施工的每道工序乙方应进行自查自检,做好记录。并及时通知甲方检查,而且甲方可随时抽查,凡是不符合要求的,返工重做。
7.2竣工验收:经甲方按有关规范进行竣工验收;对甲方提出的整改内容,乙方必须及时整改,并在甲方合同指定时间内完成。
第八条:双方职责
8.1甲方在乙方进行施工时,应负责提供现场施工场地材料、工具设备的存放以及水电正常供给。
8.2乙方要服从甲方派驻工作代表陈鹏的指挥与领导,遵守《施工现场规章制作》的规定,遵守业务物业管理规定,否则将按公司有关规定进行处罚。
8.3乙方施工质量问题造成返工,乙方负担全部工料损失费用。属于设计更改造成的返工,其工料费用由甲方负担。
8.4乙方应提前一天将后期所需材料报给甲方。
第九条:附则
9.1本装修工程不得转包,如发现有违例者,则令该班组退场,由此所造成的材料损失按合同规定赔偿。
9.2乙方必须严格遵守现场作业的防火安全,用电安全的操作规范,施工现场如有明火作业,必须指定专人负责,采取防范措施;工地拉接施工电路,收工前必须拉闸开关,收整顿秩序线路,乙方对安全施工负全责;乙方所有在工地人员不得在施工现场抽烟,若有抽烟者发现一次罚币伍佰元整。
9.3乙方必须服从甲方派驻工地代表的指挥与管理,若由于乙方不服甲方管理,影响工程质量,工期延误,甲方有权随时终止合同,责令乙方退场,造成损失的由乙方负担,班组在施工中如发现个别工人技术素质差,装修工艺粗糙,质量低劣,不服从管理的,甲方有权随时通知该工作退场,以上原因造成误工时从乙方承包费用中扣除。
9.4乙方施工人员,在施工过程中若因乙方原因造成事故,由乙方自行负责。
9.5乙方在施工中如发现打架斗殴,除双方该负的责任外,对打架所引起的材料损耗,照价赔偿,另外对每一方各罚500-1000元。
9.6乙方必须对自己的施工成品全权负责,若出现属于对方施工的工艺成品出现损坏或安全隐患,由乙方应担负全部责任。
9.7乙方自行负责施工工具及工具消耗品等。
9.8乙方有责任对甲方购买的材料负责,若因乙方原因造成任何形式的浪费,均由乙方承担一切费用。
第十条:奖罚
10.1质量:按合同标准(以现场代表验收为准)
10.2工期(以不影响到室内其它装饰工程正常进行为准);如工期延误,乙方每天赔偿甲方币壹万元整;如工期提前,甲方每天奖励乙方币壹万元整;如工期提前,甲方每天奖励乙方币壹仟元整。
第十一条:其它
11.1本合同壹式二份,甲乙方双各执一份。
补充协议:
甲方(签字或盖章): 乙方(签字):
项目负责人: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
签定日期: 年 月 日签定日期: 年 月 日