欢迎来到零思考方案网网站!

电气合同(精华8篇)

2023-12-19
电气合同

电气合同。

合同的使用在工作中越来越普遍了。签订合同成为了许多经济活动中必不可少的步骤,是否有一些可以借鉴的标准合同模板呢?如果您需要特定主题的内容,编辑已经为您准备了一份名为“电气合同”的文章。如果您在阅读后有所感悟,请收藏本网页网址以便随时阅读或与他人分享!

电气合同 篇1

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,并结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议:

第一条:工程承包范围

1.1工程地点:北京市顺义区南法信镇。

1.2承包范围:北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。

第二条:工程承包方式及合同单价

2.1工程承包方式:本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同(甲方不负违约责任)。

2.2合同单价:见后附《工程量清单单价》,如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价,甲方有权将不合理单价进行整。

2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆,工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。

对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。

第三条:工程承包内容

乙方工作内容包括但不限于以下施工工序:

母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

第四条:工期和工程进度

4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应,且不得影响其他专业的施工。阶段工期为:20xx年2月18日前地下结构完成,达到±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成,20xx年7月20日结构验交,转入装修阶段,20xx年12月20日竣工。

第五条:项目经理与技术负责人

5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长(法人代理人)是: 李发友 ,技术负责人: 熊宗旭 。

5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的委托变更手续。

5.3施工中双方往来的信件,签署的有关法律意义的文书,包括变更设计的签认单,工程计价(结算)书,现场质量及数量签认单,除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名,否则,不具有法律效力。

第六条:工程质量

6.1乙方必须按设计文件,现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工,并受甲方管理人员的监督、管理,精心施工,工程质量必须达到优良标准,否则,甲方有权处以结算总价1~2%的经济处罚。

6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作,竣工交付及文件编制由甲方负责,乙方配合。

6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻ISO9001:20xx质量管理体系标准、ISO14001:1996环境管理体系标准和GB/T28001:20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求,及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作。

第七条:协作与配合

7.1在协议实施过程中,临时便道由甲方负责,施工与生活用水由甲方给乙方指定水源,乙方负责用水设施;施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施,二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责(每个楼层设一个二级配电箱)。当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。

7.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。

7.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。

7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。

7.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农民工的合法权益,对乙方进驻现场人员的工资,由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资,也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作,都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。

第八条:月计价(结算)及拨款

8.1本合同工程每月20~30日期间进行计价(结算)。计价(结算)时甲方预扣计价(结算)款的10%作为质量保证金,工程竣工后返还5%,缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。

计价(结算)工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量,确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下,并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx)且未得到业主支付,则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中,甲方不再另行支付。

8.2乙方在进行当月计价结算前,必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续,办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制,并复印若干份送财务、计划及乙方各一份,审核后按本协议的有关约定方可付款。

8.3本工程实行工序单价包干,数量当月认定,当月计价(结算)的方式。

8.4为了保护民工的权益,乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放,乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放,当甲方认为有必要时也可以直接代发;但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。

8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后,扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价(结算)后的拨款数,与此同时,甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位,甲方不承担任何责任。对此,乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。

8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算,办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下,甲方应及时办理结算手续,资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付,不计利息。

8.7根据国家的税务政策,对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款,乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。

8.8本工程合同内项目不发生零散用工,如发生合同内容以外的零工,劳力工按40元/天计,技工按45元/天计。

第九条:材料供应

9.1为保证工程质量和进度,工程所用的小型机具设备由乙方自备,当乙方部分设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转入乙方使用,其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。

9.2用于本合同的主要材料(见附录《安装工程主要材料目录》)由甲方供应,卸车由乙方负责,卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。

9.3主要材料进入现场后属甲方所有,任何单位和个人未经允许无权调出施工现场,如发现上述情况将实施重罚,其处罚金额为10000~50000元并追究责任。

9.4乙方须严格控制主要材料的用量,杜绝浪费。材料用量必须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。

9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备(含甲方材料与设备),此类费用已含在乙方单价内,乙方不得因此向甲方索取任何费用。

9.6因工程需要需采购材料时,先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核,再交物资部根据工地存料情况进一步核实,然后交项目技术负责人审核,最后交项目经理审批后方给予购买。

第十条:甲方责任

10.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程总工期和质量向发包人负责。

10.2负责办理征地拆迁工作,并按业主的规定承担费用。

10.3指导工程的施工,对进度、质量、安全实施全方位监督和控制,保证工程的圆满完成。

10.4负责工程质量监督、检查、评定,定期对其工程质量进行验收评定(由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定)。

10.5提供主要工程材料及大型机械设备(塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机)。保证物资的供应。

10.6负责项目的技术指导及管理工作,包括实施性的施工组织设计的编制,重大施工方案的制订,控制测量等。

10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

第十一条:乙方责任

11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。

11.2乙方进场施工的劳务人员,乙方必须与之签订劳动合同,建立起劳动合同关系,否则不得进入工地从事施工。

11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款,在协议签订后,按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。

11.4严格按设计文件、计划要求组织施工,服从甲方监督、检查、指导,确保工程质量,不合格项目必须返工,直至达到优良后才予以计价(结算),返工费用乙方自行承担。

11.5乙方应精心组织、合理安排,根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害,乙方应承担其产生的一切损失和费用。

11.6乙方应组织管理好施工队伍,服从甲方现场管理,遵守甲方各项规章制度

11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护,未经甲方同意不得拆除。

11.8按国家的规定,除营业税及附加由甲方交纳外,其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳,相应的费用已包含在工序单价中。

11.9负责甲供材料的卸车,费用已含在相应的单价中。

11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。

11.11不论什么原因乙方不得擅自停工,否则给予10万元一次的罚款。

11.12因各种原因,乙方需在结构上开洞、开槽等,其开洞(槽)及修补工作和相应费用由乙方负责。

第十二条:安全及文明施工

12.1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针,经常对所属人员进行安全交底,安全教育和宣传,并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点,制定并采取必要的安全防护措施,遵守安全规程,杜绝违章作业,确保安全生产,避免伤亡事故。

12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生的费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。

12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的,重伤一人给予乙方10000元处罚,每亡一人给予乙方30000元处罚,同时其责任事故均由乙方承担,虽然甲方给予了安全生产处罚,但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事故,工程完工后退还安全保证金。

12.4为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方包干单价中。

12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的,甲方将不予计量。

12.6施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,甲方将对乙方处以3000~8000元的罚款。

12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予违章者500~1000元/次的罚款。

第十三条:违约责任

13.1 乙方有下列情况之一者,甲方有权终止协议,收回所有单项工序并追究乙方违约责任,同时将乙方清退出场,乙方必须在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场,否则甲方有权请求有关部门强制执行,由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担:

(1)、经甲方组织检查,乙方在施工进度或质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书警告限期整改,若乙方仍组织不力,改善不大,甲方将向乙方发出第二次通知书警告,同时,给予乙方七日观察期,情况未见改观或整改不理想时;

(2)、乙方施工质量达不到要求,甲方有权要求乙方无偿返工或修复,返工、返修后达不到规定质量要求时;

(3)、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度,经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失);

(4)、安全管理体系不健全,造成等级以上安全事故的;

(5)、乙方严重违约使协议不能继续履行的。

13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实,甲方将收回所有单项工序,勒令退场,没收履约金和信誉金,并由乙方自行承担退场引起的相关损失。

第十四条:履约保证

14.1 根据本工程的特殊情况及单项工序的特点,甲方不向乙方支付任何预付款,但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元,工程竣工后无违约情况给予退还。

第十五条:质量保证金条款

15.1为确保工程施工质量,本合同采用质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金,待各项工序验收合格移交后退还5%,其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时,该款充作修理费用,不足部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理(无法通知则适用后款);否则,甲方有权委派他人执行,费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后,无质量瑕疵时,退还本金,不计利息。

第十六条:合同附件

16.1 乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单单价》、都是是本合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。

16.2 双方在施工期间发生及签认的验工计价单,领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主(建设单位)签订的合同中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。

第十七条:争议解决

17.1 协议履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。

第十八条:协议生效与终止

本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效,本协议工程履约完毕,双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

第十九条:本协议正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份,甲方叁份,乙方壹份。

甲 方:(公章) 乙 方(公 章)

代 表: 代 表:

日期: 年 月 日

电气合同 篇2

****厂电气设备维护检修协议模版

委托方(甲方):***

服务方(乙方):******公司

经双方协商,*****公司(以下简称甲方)委托**********公司(以下简称乙方)维护***厂的配电室设备和装置现场电气设备。协议内容如下:

一、职责划分

1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。

2.甲方对乙方在***厂的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥权。

3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。

4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是最新及正在使用的。

6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

7.乙方在工作范围内应严格服从***厂职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。

8.乙方负责所有电气设备正常维护和检修。

9.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到天利高新规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。

10.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

11.由乙方派人维护***厂的电气设备,并保证24小时可以随时找到乙方维护人员;值班人员必须能独立顶岗,能够处理一般性故障。

12.乙方维护人员必须每日1次进行巡检,并做好巡检记录。

13.乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。

14.乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资

***厂电气设备维护检修协议 1

料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供,电气设备档案可空缺不填)。

15.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。

16.乙方应根据甲方生产运行情况,合理安排检修,对到检修周期,或发现有明显缺陷影响安全生产的,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担,但排除以下情况: A: 对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停机机会,应提前安排检修而乙方未检修的。

B:对已检修的电气设备运行不超过其1/3检修周期的。

二、双方权利:

1.甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。

2.甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测

评最后一名人员可要求乙方更换人员。

3.未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。

4.甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票)。

5.乙方负责管理电气工作的第一、二种工作票等,对电气专业的施工队伍进配电室施工,由施工单

位填写第一、二种工作票,乙方审核签发并配合操作及现场监护等,对施工队伍在配电室进行非专业施工作业,由施工方办理相关手续并提出施工要求,双方同时进行监护。工艺车间操作工进入配电室抄表须经值班电工同意,否则造成不良后果,有工艺车间自己承担。

6.乙方有向甲方上报电气设备大修改造项目建议的权利和义务。

7.乙方在维护时,对使用不正常、有故障的、带病运行的、禁止使用的电气设备有权提出电气改造

项目的建议权,并进行换型和选型,报甲方生产厂由生产管理部批准。

8.乙方有权拒绝设计不合理、未完工与没有经乙方签字交接的技改技措项目电气设备的维护工作。

9.乙方有权拒绝违章操作, 有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业,保证人员和设备的安全。

10.乙方有义务根据设备运行周期,提前提供更换配件的型号,并报甲方及时审批和采购。

三、维护范围

根据《石油化工设备维护检修规程 中石化(2002)电气分册》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修,除电动机大修(解体更换轴承、更换线圈等)、配电柜大修、电气配件安装尺寸改变、变频器的大修、电动机的动平衡试验、变压器的大中修及电气预防性试验外(维护工作照常进行),其他均为维护检修范围,所维护管辖范围为***厂(****)、***厂办公楼内(属***厂的)所有电气设备,具体电气设备维护内容为:

1.根据甲方生产厂或主管部门的要求,对所管辖范围内的电气设备的日常故障处理、抢修等负责。

2.负责装置的电气设备和照明装置的维护检修(光源、整流器、启辉器、由甲方提供)。

3.负责现场所有电气的管理、维护工作。

4.配电盘、现场配电箱和配电室和变压器的卫生清扫及检查巡检。

5.定期对现场电动机运行情况进行状态检测和设备绝缘进行检查,有问题时及时将结果报甲方。

6.按《石油化工设备维护检修规程 中石化(2002)生字69号电气分册》要求,按规定定期对电动机润滑(视电机运行状况,要随时加换油脂)。

7.低压电动机的小修。

8.负责装置配电的停送电操作。

9.负责电气设备运行的日常倒闸操作。

10.负责装置内临时用电的现场管理、移动式电动工具的检查接线,施工单位在用电施工过程中,由甲乙双方共同管理检查。

11.负责生产装置现场照明的更换。

12.负责厂内防雷、防静电、接地装置的维护并对不规范之处给予整改。

13负责动力电缆及控制电缆的巡视及检查工作,并保证正常的使用。

四、维护检修考核要求

1、乙方负责认真对甲方的电气设备进行维护,每天进行巡回检查,做到疑点不放过,设备缺陷不漏掉,及时查找出故障和设备隐患,同时了解所管辖范围内的电气运行状态,并做好巡检记录,没有做到每一项次扣0.5分,对甲方提出的合理问题未及时整改,甲方可加倍考核。

2、乙方保证甲方电气设备的完好率达98%以上,静密封泄漏率低于0.5‰,发现隐患及时处理,不

推、不拖,一般问题处理不过天,重要设备、主要设备故障处理不过夜,特殊情况由双方协商解决,乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行,没有做到每一项次扣0.5分。

3、乙方人员在工作中应遵守法律法规和公司有关的规章制度,严禁违章操作,拒绝违章指挥,检修

中作到文明施工,保证工完料尽场地清,没有做到每一次扣奖0.5分。

4、乙方应根据甲方的要求建立设备档案等基础资料,并根据贯标认证的要求建立、完善相应的记录,配合甲方的认证工作,没有做到每一项处罚0.5分。

5、乙方人员在接到操作命令或发生事故时,应迅速组织进行操作或对事故进行处理,同时作好相应的记录,没有做到每一次扣0.5分,事故处理及时嘉奖1-3分

5、对于日常停送电操作,乙方人员必须根据装置运行要求进行停送电操作,并记录停送电时间、原因及操作人,以保证停送电的正确性,没有做到每一次扣0.5分。

7、由乙方派专人维护以上单位的电气设备,并保证24小时可以随时找到乙方维护人员;值班人员必须能独立顶岗,能够处理一般性故障,没有做到每一次扣0.5分。

8、乙方在工作范围内应严格服从公司职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。

9、乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作,没有做到每一项处罚0.5分。

10、乙方维护人员必须每日定时进行巡检,并按甲方规定做好巡检记录,没有做到每一项次扣0.5分。

11、乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,没有做到每一项次扣0.5分。

12、乙方未按要求时间到岗和装置故障未排除前,随意停止故障的排除工作,没有做到每一项次扣奖50-200元。

13、由于乙方维护不到位造成甲方的生产受到严重影响,视情况一次可扣奖200-1000元。

14、乙方维护人员应持证上岗。

15、乙方应根据现场生产情况,及时协助生产厂提出配件采购计划、检修计划。

16、乙方应保证全电气装置全年非计划停工不超过公司规定目标。由于乙方维护不到位原因造成全

装置停工每发生一次扣奖2000元。,超过公司规定目标处罚将按公司相关规定执行。

17、乙方每月将维护考核表(维护内容)交甲方,乙方未按时对维护进行打分,每晚一月(不满一

月按一月计)扣奖0.5分。

18、由于乙方维护不到位每烧毁一台设备扣奖100--200元。

19、由于设备超负荷运行或设备带病运行,乙方发现后及时通知生产厂,避免设备烧毁,每次加

50-200元。

20、乙方维护人员持国家颁布的资格证书和甲方颁发的内部上岗证,在指定区域指定时间范围内进

行维护。乙方维护人员不得自行更换,如需更换要提前给提出书面申请报告,考核合格后方能进行更换。

五、验收标准和方式;

1. 质量标准

1)、中石化公司2002年版《石油化工设备维护检修规程》

2)、有关国家标准及行业标准。

2. 验收方式

根据双方协商确定的技术服务要求、现场设备的运行情况和维护方的服务质量,每月由甲方单位负责人根据甲方考核制度的要求对乙方的维护水平进行评分,根据当月评分结果对维护方进行考核。

六、报酬及其支付方式

(一)、报酬

每年双方根据所维护的设备确定月维护费用,全年维护费用为万元,技术更新、技术改造等技措项目以及电动机大修(解体更换轴承、更换线圈等)、配电柜大修、电气配件安装尺寸改变、变频器的大修、电动机的动平衡试验、变压器的大中修及电气预防性试验,费用另行结算。

(二)、支付方式

1.维护费每季度结算一次,本季度维护检修费在下月日内进行结算,乙方每月10日前到生产厂进行上月维护费的打分,每满三个月到甲方生产管理部确认打分表,甲方生产管理部对每月的维护打分有审核权,甲方结算室根据生产管理部审核的乙方每月考核得分数的百分比给予结算维护费。

2.对维护工作中所正常消耗的电气指示灯、各种控制保险等消耗材料,在元以下的,由乙方自行承担费用,元以上的电气元件或备件的更换须经甲方生产部同意(费用由甲方承担),同时将旧电气元件或备件交甲方处。

3.结算维护费时,乙方必须出具甲方***厂工作完成情况考核证明书,由甲方生产管理部门签字认可,到甲方预结算室办理。

4.电气设备的预防性试验,根据甲方生产管理部每月的检维修计划按规定程序进行施工,无计划不得施工。

5.技改、技措(工艺、安全、环保设备)及新上项目,均不进维护费,以单项计划结算方式进行。技

措项目、固定资产投资项目不包括在维护范围内,项目竣工后,由双方共同审核验收签字后交乙方维护,(对于没有经过验收签字的或乙方提出合理整改问题没有完成的,乙方不于接收)。

6.电气设备检修所涉及的机械台班费用,由甲方承担,需要使用吊车、叉车、高空作业车等机械时,甲方要及时协助,否则耽误生产,乙方不负责任。

7.合同执行期间零星变动的电气设备,数量无论增减,均不再调整维护费用总额。

七、其它

1、本协议是双方就电气设备日常维护检修工程的年度协议,有效期为:

2、本协议任何一方要求另一方提供额外的服务,双方协商确定具体条款。

3、发生不可抗力时,双方通过友好协商决定。

4、本合同未尽事宜,由双方协商解决。

委托方(甲方):

甲方代表(签章)

签订日期:年月日。

服务方(乙方):

乙方代表(签章)

签订日期:年月日

电气合同 篇3

职称类培训专家

注册电气工程师挂靠解析

概念:

“挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指允许一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或自然人为挂靠人。最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为“挂靠”,而是表述为“借用”,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,“挂靠”与“借用”实际上系同一概念。

企业和个人(以下简称挂靠方),挂靠有资质的企业(以下简称被挂靠方),承接经营业务,被挂靠方提供资质、技术、管理等方面的服务,挂靠方向挂靠企业上交管理费的行为,是挂靠行为。挂靠经营行为实质是承包承租经营行为。若挂靠方以被挂靠方名义对外经营,由被挂靠方承担相关的法律责任;挂靠方的经营收支全部纳入被挂靠方的财务会计核算;挂靠方和被挂靠方的利益分配以被挂靠方的利润为依据;挂靠方与被挂靠方的结算属于内部承包经营行为。

特点

其一:资质

[5]例如现实中大量存在的包工头或者掌握了一定社会关系资源的企业,他们要么完全没有施工资质,或者仅有专业分包资质或劳务分包资质,或者仅有低级别的总承包施工资质,根本无法参与只有高等级资质施工企业才能入围的工程投标。

其二:能力

被挂靠的施工企业具有与建设项目的要求相适应的资质等级证书,但往往缺乏承揽该工程项目的能力,或者即使具备施工能力但由于大量工程招投标的暗箱操作导致其自行投标并

职称类培训专家

中标的机会几乎为零,因此施工企业需要和有实力并且有关系的挂靠人进行“合作”。

其三:费用

被挂靠企业在投标过程中所需缴纳的投标保证金,以及中标后需要缴纳的履约保证金或银行履约保函所需资金,均由挂靠人负责筹措并以被挂靠企业名义缴纳。

挂靠人需向被挂靠的施工企业交纳一定数额的“管理费”,并需承担被挂靠企业派驻施工现场的几个管理人员的工资。一旦被挂靠的施工企业与挂靠人达成所谓合作协议,则被挂靠企业以自己名义对外订立总承包施工合同以及办理有关手续,但被挂靠企业基本不对实际施工活动实施管理,或者所谓“管理”也仅仅停留在形式上,往往象征性地派几个管理人员,双方签订的合作协议一定都约定被挂靠企业不承担工程的工期、质量及安全责任,且由挂靠人自负盈亏。

相关法律

第一

《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。

第二

挂靠人与被挂靠企业之间的“挂靠”行为的效力。各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条也

职称类培训专家

明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得”。

第三

关于被挂靠企业与业主方签订的总承包施工合同效力问题。关于被挂靠企业与业主方签订的施工合同效力,法学界主流观点均认同司法解释的意见,该解释第一条明确规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”。因此,只要是确有证据证明没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与业主方签订总承包施工合同,则该施工合同将被认定为无效。

依笔者看来,该条规定无疑对业主方具有非常大的法律风险。为什么这么说呢,请看该司法解释第八条规定“承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:将承包的建设工程非法转包、违法分包的”,该条司法解释得以成立的前提显然是总承包施工合同有效。也就是说,如果出现了承包人将建设工程非法转包或违法分包的情形,发包人仅仅具有总承包施工合同的解除权,而没有宣告总承包施工合同无效的权利。

挂靠转包

在现实中,挂靠和转包在相当多的情况下实际上很难界定,很多挂靠都是以转包或分包的形式出现的。当前国内很多施工企业采取挂靠方式承接工程时,一般都会在投标前事先和挂靠方签订一份内部协议,约定挂靠方和被挂靠企业在投标过程中的各自分工,一旦工程中标,则挂靠方和被挂靠企业再签订一个正式的转包合同(或名为分包合同),当然,这些协议都不会对外透露,一切都蒙在鼓里的业主方很难知悉,往往是施工合同履行过程中发生纠纷后,业主方才发现其中的玄机,只能在诉讼或仲裁过程中通过庭审进一步查清相关事实。因

职称类培训专家

此,选择总承包合同有效或无效的决定权实际上在被挂靠企业,而非业主方。

如果想认定总承包合同无效,则被挂靠企业可以拿出证据证明实际上是挂靠方借用其资质承接工程,因为即使合同无效,也可以按照合同约定的结算条款办理结算手续,对被挂靠企业没有任何法律风险。如果想认定总承包合同有效,则被挂靠企业可以拿出证据证明它是中标后转包给其他单位或个人施工。

但对于业主方而言,总承包施工合同有效,就意味着业主方可以依据合法有效的施工合同条款追究被挂靠企业的工期、质量或安全等违约责任。但如果总承包施工合同无效,则违约条款也就无从谈起,业主方根本无法追究被挂靠企业的违约责任,相反还得依据施工合同约定的结算条款与被挂靠企业办理工程结算手续。无疑,最高人民法院颁布的这个司法解释给业主方造成了巨大的法律风险,业主方始终处于被动状态。笔者认为,为维护交易安全,保护业主方作为善意第三人的合法权益,除非当事人主动要求解决该项争议并提出足够证据,否则法院或仲裁机构没有必要主动去审查是否存在借用、挂靠的情形并宣告被挂靠企业与业主方签订的总承包施工合同无效。

挂靠形成

指高校学生毕业时,找单位临时接收档案。由于没有找到合适的工作,但为了正常转出档案,联系好某单位,与其签订三方协议,并将档案调到该单位存档。手续上毕业生已经成为该单位员工,而实际上只有档案关系的调动,毕业生与挂靠单位并没有劳动关系。

如果毕业生未能在限定日期之前签订三方协议,学校的就业率会受到影响,因此很多院校都鼓励没有找到工作的学生暂时找单位挂靠。挂靠以后,毕业生就与学校脱离关系,学校与教委也认为该生正常就业了。挂靠是一种非正当途径。

其它途径

职称类培训专家

如果毕业生未能找到合适工作,毕业时有几种正当选择。

1.将档案暂时留在学校(如果学校同意)两年内如果找到工作可以签订三方协议就业。超期则退回档案所在地。

2.毕业时与人才市场签订三方协议,将档案转入当地人才市场。

一般情况下学校会鼓励挂靠,如果找不到可以挂靠的单位,学校又不同意留档案,可以要求学校与人才签三方。学校可能会有其他处理方式。但是容易出现问题,一定要了解清楚规定与政策,否则档案出现问题很难解决。

挂靠价格

注册电气工程师挂靠价格分为两种的,一种是发输变电,另一种是供配电,挂靠价格差距挺大,供配电挂靠价格在34万到40万之间,发输变电挂靠价格在74万到80万之间,全国差异不大。

证书挂靠“十大”行规

1、挂证不挂章

一般而言,持证人(尤其是全国注册证书)只愿挂证,不愿挂章,证章由持证人保管。

2、费用全报销

异地挂靠者,所产生的差旅费、住宿费、误工费等由用证单位全全报销。

3、多证合一

持证人拥有多本证书者,需挂靠于同一单位(国家规定),若除了欲挂靠到外单位的证书

职称类培训专家

外还有其它证书挂在别处,需将以往注册的证书办理注销或退工后方可挂靠。

4、不参与投标

持证人需要挂靠本人证书时,一般证书仅用于企业升级资质或保级,不用于招投标或挂项目,不参与审图等工作,如确实需要,则费用另算。

5、社保另算

除证书挂靠费用外,根据当地人事部门政策,企业有可能需要为持证人缴纳社保等费用,此费用不计在证书挂靠费之内,切记。

6、注册期签约

多数一级证书(如一级建造师)及设计类证书(如建筑师、结构师)挂证者挂靠协议签订时间一般为一个注册周期(如2年或3年),费用分为每年支付或三年一次付清。

7、见证付款

持证人与用证单位达成意向约见后,一般而言,用证单位见到证书原件后须支付订金给持证人,建委验收后支付挂证费用(一般为一年的挂证费用)的剩余款项。

8、转注与注册

初始证注册新单位对企业而言注册流程相对繁琐,而已注册证书的持证人对证书挂靠市场行情的把握度较高,基于这两方面原因,初始注册的挂靠费用一般会低于转注册的挂靠费用,(ps:新考出初始证,建议尽快升级为转注册证书,先找个单位注册,不要在乎第一次的费用)。

9、注册问题

职称类培训专家

由于证书原因造成的注册不成功,企业方有权索回之前支付给持证人的订金,拒绝支付协议商定的挂证费用。

10、约满退证

为避免协议期满后持证人证书能顺利取回,一般在协议签订之后,用证单位应提前为持证人开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明。

协议书样本

甲方:

乙方:

身份证号码:

因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:

一、乙方提供的注册电气资格证只作甲方办理企业资质用,不包括注册资质用。如果乙方需要对资格证进行注册,甲方应退还资格证(甲方优先享有乙方的注册权利),(费用按实际使用时间计算)。

二、聘用期:甲方聘用乙方的期限为 年。自交付注册电气工程师资格证起,自乙方需要注册时止,甲方按每60000万元支付乙方报酬(按实际时间结算),个人所得税由甲方缴纳。

三、乙方向甲方提供注册电气工程师师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书、身份证复印件、工程师职称证书、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片)。甲方收到乙方证书时,应一次支付乙方一年酬金60000万元整。

四、如果实行电气注册,甲方优先享有乙方的注册权利,乙方应协助甲方完成注册。酬

职称类培训专家

金按注册后市场价调整。注册成功后,执业印章由乙方保管,所有原件(注册电气工程师证书、职称证书及证书在协议期内由甲方保管)注册完毕3日内归还乙方保管。

五、自成功注册之日(以建设部网站公示为准)2日内,甲方应即时支付给乙方当报酬 元,(此费用为注册后费用,上述金额包括了聘用工资等所有按国家法律法规应支付的费用)。

六、聘用期间,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方将单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。鉴于国家法律规定注册电气工程师必须要有业绩,为对乙方负责,乙方同意由甲方无偿安排合适的工程为作为乙方的工程业绩(安排前,甲方应征得乙方同意,乙方有权核实工程的安全状况及质量状况,工程中的所有法律责任有甲方承担);否则由此导致的注册电气工程师因无工程业绩不能延续注册的责任由乙方承担。

七、聘用期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。

1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为注册电气工程师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在第三方注册、使用;

2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;

3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要乙方提供相关俱证书原件的,甲方应提前七天通知乙方,由乙方根据甲方需要及时提供相关证件,不得有任何推诿行为。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前七日通知乙方,职称类培训专家

乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,食宿由甲方提供,并给予每天二百元的补助。

4、乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;

六、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:

1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销,甲方应赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:资格证、注册证丢失:甲方承担重新的全部费用,并在补 办过程中给予乙方全力支援;学历证书丢失的,甲方赔偿乙方经济损失20000元;资格证、注册证因甲方过错被吊销的,甲方赔付乙方200000元。如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。

2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);

3、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;

4、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的注册电气工程师资格证书变更注册到其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。

5、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。

七、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。

八、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并

职称类培训专家

按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的执业证书、职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明以及办理建造师注册变更等相关手续。

九、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。

十、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。

甲方:

乙方:

签订日期:

了解更多电气资讯,请加入银孚电气QQ群33159700

电气合同 篇4

甲方:(委托方)

乙方:(受托方)

签订地点:省市(县)

签订日期:年月日

依据《中华人民共和国合同法》和国家相关技术规范,以及四川省地方标准《电气防火安全技术检测导则》(DB51/325-20xx)工程项目电气防火安全技术检测问题,经协商一致,签订此合同。

一、检测的内容:(打)

1、变配电所(箱变)()

2、室内低压配电线路()

3、照明装置和一般低压用电设备()

4、插座()

5、接地和等电位联结()

6、特殊场合()

二、甲方的协作事项:

1、合同生效后,向乙方提供该项目电气系统设计图及设计说明书、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的合格证及相关资料。

2、保证该项目已完全完工,并满负荷运转超过二小时。规定,本着平等、双赢的原则,双方就甲方投建的

3、检测时,项目负责人指派相关技术人员、施工单位应到现场配合。

三、乙方责任:

1、公平、公正、实事求是检测,重大问题提出供整改;

2、检测完毕,出具该工程项目的电气防火安全技术检测报告;

3、归还甲方提供的相关项目资料;

四、检测费用及付款办法:

1、参照川函20xx/254号文件规定,本项目电气防火安全技术检测按元/㎡元计,计费面积㎡,共计为元整(¥元)

2、付款办法:

(1)合同签订生效三日内,预付50%检测费,即人民币元,(大写:元)。

(2)检测完毕,甲方领取检测报告时,一次性付清余款。

(3)如工程复检,按合同总金额的20%-50%收取复检费。

五、其他

1、违反本合同,按国家合同法承担相关违约责任;

2、本合同一式两份,双方各执一份,未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

电气合同 篇5

北京现代通辽万鑫店汽车代保管协议

甲方:通辽万鑫汽车销售服务有限公司 乙方:

为了共同开发 通辽 地区的汽车销售市场,本着互惠互利的原则,甲、乙双方达成如下合作销售北京现代汽车协议:

一、根据乙方需求,甲方为乙方提供肆台商品展示车,乙方代甲方在该地区销售。甲方派人对周转车辆进行管理。

二、乙方应于合同签定之日起,向甲方交纳展示保证金 0000元(万元整)。合同履行结束且货款结清后,保证金归还乙方。乙方只限于在北京现代通辽万鑫4S店提车,如发现在本店以外提车扣除全部保证金

三、车辆名称、品牌、规格、型号、数量、单价等以每次交接车辆时所填写的信息为准。

四、甲方给乙方每台车让利按双方议定价格执行,如有变动甲方需随时通知乙方。

五、乙方须提前向甲方上报需求计划,以便甲方为其组织货源。

六、商品展示车的送达,由乙方到甲方处自提,费用由乙方承担。

七、乙方在验收车辆时,如发现问题,须在提车信息上注明。乙方验收完毕,直至车辆销售前,出现车辆毁损或丢失情况,所产生的后果由乙方承担全部责任。

八、甲方为乙方提供的商品展示车在实现销售以前,所有权归甲

方所有,甲方有权对车辆实行监控。

九、乙方不得擅自使用,改装甲方为其提供的商品车;不得赊销甲方为其提供的商品车;更不得以甲方为其提供的商品车作为抵押或顶帐、抹帐,否则,由此产生的经济后果和法律后果一律由乙方负责。

十、在乙方未售出的商品车,如甲方需要该车,甲方有权调回,以满足市场,随后,甲方再为乙方补充资源。

十一、乙方不能收取甲方车辆的停车保管费和其他费用,应精心保管好车辆及其相关资料,直至实现销售。

十二、乙方必须按要求建立用户档案,并及时对其进行回访。

十三、车辆售出时,乙方应以现金、汇票、电汇形式将车款付给甲方,甲方待乙方款到帐后可将合格证及该车所有权转交给乙方。

十四、乙方只限于在北京现代通辽万鑫4S店提车,如发现在本店以外提车扣除全部保证金

十五、甲乙双方应认真履行此协议,如有一方违约,另一方有权终止本协议。

十六、本协议有效期: 止。

十七、本协议未尽事宜,双方协商解决,协商不成,在甲方所在地法院解决。

十八、本协议共两份。自双方负责人签字,盖章之日起生效。附:车辆寄售协议。

甲方: 乙方:(盖章)(盖章)

年 月 日 年 月 日

电气合同 篇6

注册挂靠协议

甲方:

法定代表人:

经办人:

电话: _

乙方:__

身份证号码:

电话:

因发展需要,甲方需聘用 业)工程师一名,遵循平等、自愿的原则,经双方协商,达成如下协议:

第一条乙方同意将其本人注册电气工程师(供配电专业)专业执业资格证通过甲方在国家有关机构注册,注册期限为叁年,,注册津贴为人民币:190000元(拾玖万元整),自注册成功网上公布之日起计算。

第二条 乙方应向甲方提供以下证件及文件

1、注册注册电气工程师(供配电专业)工程师执业资格证书。

2、职称证书。

3、大学毕业证书。

4、身份证。

5、原报考单位出具的解聘证明以及职业道德证明。

6、个人简历和业绩

第三条甲方收到乙方相关原件资料并签订本挂靠合同之日,由甲方支付乙方挂靠费用20000元(大写:贰万元整);办理注册成功的当月甲方支付乙方叁年剩余注册津贴170000元(大写:拾柒万元整),甲方应将注册津贴转款至乙方提供的以下账户上。

开户行名称:

开户行账号:

开户人名称:

若因乙方原因造成注册不成功,则乙方全额退还甲方先期支付的贰万元挂靠费用。

第四条注册成功后7个工作日内,甲方应将乙方的全国注册电气工程师(供配电专业)执业资格证,执业印章交还给乙方。协议期间,乙方的信息卡、注册证书原件由甲方保管。甲方应合理、合法地使用乙方全国注册电气工程师(供配电专业)注册证书,在甲方保管乙方证书期间,如果由于甲方原因发生乙方的全国注册电气工程师(供配电专业)资格证书、注册证书丢失或吊销,甲方赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法详见第八条(双方违约责任);

第五条

协议期间甲方配合乙方参加全国注册电气工程师(供配电专业)继续教育和注册业务培训、考试等相关事宜,若遇建设主管部门要求必须乙方本人出面培训、学习时,则乙方必须出席,期间的差旅费、食宿费、学习费由甲方承担,乙方凭继续教育手册和票据由甲方报销。如甲方通知乙方参加继续教育,而乙方拒不参加继教,造成乙方不能延续注册的后果由乙方自负,如给甲方造成损失由乙方承担责任。如因

甲方原因无法在注册期满前完成乙方的继续教育,造成乙方未能延续注册或变更注册,甲方应补办完成,否则甲方须按200元/天继续支付乙方注册津贴到手续发下来并办理完注销或变更注册之日止。

第六条甲方、乙方的承诺:

1)乙方保证所提供给甲方的各种证件和资料合法、有效,并保证在协议有效期内甲方是唯一注册单位。乙方的其他所有执业资格如要注册,也必须注册至甲方,确保注册暖通工程师及甲方资质申报资质不会被查重。

2)在甲方办理企业资质升级、资质年检及建设行政主管部门检查审查时,乙方必须积极配合甲方及时提供有关证件及文件或其他相关材料,甲方应至少提前15天以本协议乙方预留Email地址通知乙方,乙方接到通知必须及时为甲方提供。

3)甲方按时支付给乙方注册津贴,乙方不配合甲方办理企业资质升级、资质年检工作的,甲方有权扣、减乙方注册津贴。

4)甲乙双方不存在劳动关系,双方不得以劳动关系为由向对方主张任何权利。

第七条如本协议到期不再续约,双方均应提前三个月邮箱并电话通知对方。甲方需协助乙方办理注册转出相关手续。甲方应返还乙方资格证书、注册证书原件及其他甲方保管的乙方相关证书。还应积极配合乙方办理变更注册事宜(盖章同意转出并出具利于变更注册的相关证明文件),否则如因甲方的不配合导致乙方不能及时变更注册,甲方赔偿乙方延误期的注册费用(详见第8条违约责任),因乙方原因造成的变更注册失败除外。

第八条违约责任

1、因乙方所提供的各种证件、资料不真实、不合法、无效,或因乙方原因耽误甲方使用证书(原件),给甲方造成损失的,甲方除扣减证书使用津贴外,甲方保留追究乙方责任的权力。

2、如因甲方原因,造成乙方在聘用期满后无法将全国注册电气工程师(供配电专业)资格证变更注册到其他公司,甲方应向乙方支付违约金,违约金额按人民币贰佰元/日计算(时间自本合同期满之第二日起算至实际协助乙方办理变更注册完成之日止)。

3、如因甲方原因发生乙方的证件或执业印章等丢失,甲方应负责为乙方挂失和补办,费用由甲方承担,并在丢失发生后5日内向乙方支付赔偿金。赔偿金额如下:

1)资格证书、注册证书、执业印章丢失,每一件丢失甲方赔付乙方人民币5,000元(大写):伍仟元整;且甲方负责遗失证件的及时办理,相关费用全部由甲方承担。

2)由于大学毕业证书无法补办,如因甲方过失而丢失或损毁,甲方赔付乙方人民币50,000元(大写):伍万元整;

3)如因甲方原因造成乙方的注册电气工程师(供配电专业)资格被吊销,甲方应赔付乙方人民币300,000元(大写):叁拾万元整。

4)如发生上述第3)项情况,乙方有权单方解除合同。乙方单方解除合同的,应当书面通知甲方,甲方应在接到书面通知之日起5日内支付赔偿金。

4、如因甲方的原因导致本合同不能继续履行,乙方无需返还甲方所付聘用薪酬。

5、乙方应在本合同期满后方可注销或变更注册,如果因乙方主观原因要求提前中止合同,应提前三个月通知甲方,在不影响甲方资质的前提下,方可中止合同,乙方应退还甲方未到期聘用工资,不足一个月按一个月算,且赔付甲方违约金人民币壹万伍仟元整。

若合同期未满而乙方执意中止合同,影响甲方资质存续,则乙方应全额退还三年注册津贴190000元。

第九条双方约定的其他条款

1、乙方只是协助甲方进行资质升级、维护、年审。甲方因设计出图需使用乙方执业印章时,须由乙方同意亲自签章。未经乙方签字用章,所致法律和经济责任由甲方承担。未经甲方书面同意,乙方擅自在非甲方图纸上签章所致法律和经济责任由乙方承担。具体事宜另议。

第十 条附则

1、本协议自签订之日起生效,乙方证书注册不成功,本协议自动终止。注册期限满后,乙方将证书转出甲方后,本协议自动终止。

2、如因不可抗力造成协议无法继续履行,本协议自动终止。

3、本协议未尽事宜,由双方另行协商并签订补充协议。

4、本合同所指金额均为税后金额,若本合同发生缴税情况,均由甲方承担。

5、本协议由甲乙方正式签字。自签字之日起正式生效。本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。

甲方(公章):乙方:

法定代表人:

签订日期:2011年 月日签订日期: 2011年月日

电气合同 篇7

注册电气工程师挂靠协议样本

协议书

甲方:

乙方:身份证号码:

因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:

一、乙方提供的注册电气资格证只作甲方办理企业资质用,不包括注册资质用。如果乙方需要对资格证进行注册,甲方应退还资格证(甲方优先享有乙方的注册权利),(费用按实际使用时间计算)。

二、聘用期:甲方聘用乙方的期限为年。自交付注册电气工程师资格证起,自乙方需要注册时止,甲方按每60000万元支付乙方报酬(按实际时间结算),个人所得税由甲方缴纳。

三、乙方向甲方提供注册电气工程师师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书、身份证复印件、工程师职称证书、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片)。甲方收到乙方证书时,应一次支付乙方一年酬金60000万元整。

四、如果实行电气注册,甲方优先享有乙方的注册权利,乙方应协助甲方完成注册。酬金按注册后市场价调整。注册成功后,执业印章由乙方保管,所有原件(注册电气工程师证书、职称证书及证书在协议期内由甲方保管)注册完毕3日内归还乙方保管。

五、自成功注册之日(以建设部网站公示为准)2日内,甲方应即时支付给乙方当报酬元,(此费用为注册后费用,上述金额包括了聘用工资等所有按国家法律法规应支付的费用)。

六、聘用期间,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方将单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。鉴于国家法律规定注册电气工程师必须要有业绩,为对乙方负责,乙方同意由甲方无偿安排合适的工程为作为乙方的工程业绩(安排前,甲方应征得乙方同意,乙方有权核实工程的安全状况及质量状况,工程中的所有法律责任有甲方承担);否则由此导致的注册电气工程师因无工程业绩不能延续注册的责任由乙方承担。

七、聘用期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。

1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为注册电气工程师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在第三方注册、使用;

2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;

3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要乙方提供相关俱证书原件的,甲方应提前七天通知乙方,由乙方根据甲方需要及时提供相关证件,不得有任何推诿

行为。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前七日通知乙方,乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,食宿由甲方提供,并给予每天二百元的补助。

4、乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;

六、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:

1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销,甲方应赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:资格证、注册证丢失:甲方承担重新的全部费用,并在补办过程中给予乙方全力支援;学历证书丢失的,甲方赔偿乙方经济损失20000元;资格证、注册证因甲方过错被吊销的,甲方赔付乙方200000元。如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。

2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);

3、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;

4、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的注册电气工程师资格证书变更注册到其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。

5、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。

七、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。

八、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的执业证书、职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明以及办理建造师注册变更等相关手续。

九、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。

十、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。

甲方:乙方:

签订日期:

【GK之必读条款】

▄▄▄▄▄▄▄▄

1、职称没有备案,如有备案要能够取消;(关于职称备案怎么查询,可以加我QQ,登录我的个人主页,里面有详细的说明)

2、没有其他注册证书,如有必须能一起注册到新单位;

3、初始注册的,需要能提供原报考单位的解聘证明、业绩证明;

4、GK费按市场行情,在省厅验证后一次性支付,按市场规则提前开好解聘证明和职业道德证明;业绩证明

5、资格证和执业章工程师由本人保管,注册证由注册单位保管;

6、继续教育由注册单位负责,如果政策严厉必须要工程师本人参加,则相关费用由注册单位负责。

——详细条款请参阅:中国挂靠信息网

1、挂证不挂章 :一般而言,持证人(尤其是全国注册证书)只愿挂证,不愿挂章,证章由持证人保管。

2、费用全报销 :异地挂靠者,所产生的差旅费、住宿费、误工费等由用证单位全全报销。

3、多证合一:持证人拥有多本证书者,需挂靠于同一单位(国家规定),若除了欲挂靠到外单位的证书外还有其它证书挂在别处,需将以往注册的证书办理注销或退工后方可挂靠。

4、不参与投标:持证人需要挂靠本人证书时,一般证书仅用于企业升级资质或保级,不用于招投标或挂项目,不参与审图等工作,如确实需要,则费用另算。

5、社保另算:除证书挂靠费用外,根据当地人事部门政策,企业需要为持证人缴纳社保等费用,此费用不计在证书挂靠费之内,切记。

6、注册期签约:多数一级证书(如一级建造师)及设计类证书(如建筑师、结构师)挂证者挂靠协议签订时间一般为一个注册周期(如2年或3年),费用分为每年支付或三年一次付清。(基本上都是一个周期一付)

7、见证付款 :持证人与用证单位达成意向约见后,一般而言,用证单位见到证书原件后须支付订金给持证人,建委验收后支付挂证费用的剩余款项。

8、转注与注册 :初始证注册新单位对企业而言注册流程相对繁琐,而已注册证书的持证人对证书挂靠市场行情的把握度较高,基于这两方面原因,初始注册的挂靠费用一般会低于转注册的挂靠费用。

9、注册问题 :由于证书原因造成的注册不成功,企业方有权索回之前支付给持证人的订金,拒绝支付协议商定的挂证费用。

10、约满退证 : 为避免协议期满后持证人证书能顺利取回,一般在协议签订之后,用证单位应提前为持证人开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明。

象这种没有接收单位的离职证明,需要提醒大家注意的是,可以开成单纯的离职证明,不需要写清接收单位。具体格式见下:

离职证明

某某某系我单位职工,担任xx职务,现因个人原因于2010年x月起与我单位解除劳动关系。

特此证明

单位名称(公章)

时间

审批人:(公司领导)

还有针对大家问的扣证问题,我现在专门解答一下:

扣证分为三种:

1、你还在这个单位工作,但是想把证拿出去,这样的情况除非你和单位协商,否则是没有其他很好的解决途径的。

2、你考试的时候在这个单位工作,但是后来辞职了,现在成绩下来单位扣着不给证书,这样的情况比较好办理,就是拿着你辞职时候单位给开具的离职证明和办理离职手续的资料,如果有新单位并已经将三金转移至新单位,再带上三金的转移单据。带着些资料去省注册委申诉,这样你拿回来证书的几率百分之一百,而且原单位还会因为这件事情背上不良记录。

3、你考试的单位是你临时找的在人家那里报名,然后考过了他扣着你的证书不放,这样的话你再用第二种就不太好了,因为现在严禁在外单位报名考试,如果大家关系不维系了对谁都不好。像这样的情况就需要提前做预防,就是报名的时候让他们将离职证明开出来,这样他们一般就不会扣证了。还有就是找关系把证书转出来,因为像这样的情况他们一般也不敢理直气壮的扣着证书不放。

电气合同 篇8

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 结合本工程的实际情况,经甲乙双方协商,甲方将 工程强电安装的施工任务承包给乙方,并达成以下协议条款,双方遵照执行。

一、工程概况:

1.1工程名称:

1.2工程地址:

1.3工程内容:强电安装

二、工程承包范围及方式

2.1承包范围:2#楼配电柜至用户电表出线的安装(包含电梯的电源安装)。

2.2承包方式:分包(电缆线及卡表由甲方提供,乙方负责安装)

2.3机具供应:施工机具乙方自理

三、合同工期

3.1开竣工日期:开工日期为 年 月 日;竣工日期为 年 月 日。

四、工程质量

4.1工程质量标准:合格。

4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。

五、合同价款

5.1合同预算价格:材料款(148960元)、工程安装费(24000元)。

六、付款方式

乙方工人进场后,甲方支付乙方工程款的50%(除材料款),乙方所购材料由甲方认定后一并支付给乙方,余款在工程结束经甲方验收合格,一周内甲方支付乙方至总工程款的95%(除材料款),剩余5%作为保修金,半年内无质量问题后一次性付清。

七、甲方责任

7.1甲方满足施工用电量的需求。

7.2甲方随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算。

7.3甲方负责协调承包人与其它分包商的配合工作。

7.4甲方负责对乙方的安全施工教育。

八、乙方责任

8.1乙方应根据甲方提出的要求和有关技术交底进行施工。承包人应及时提供和保证相关人员、机具的供应和到位,以确保整个施工的顺利进行。

8.2乙方应认真按照质量标准操作规程和图纸设计要求施工,并按甲方的指令及要求对工程施工中存在的质量问题进行修改,返工,直至达到合同标准。但由于乙方原因造成的返工等人工费均由乙方自理,材料费按预算价赔偿,并承担相应的违约责任。若因乙方原因造成严重质量事故,给甲方造成经济上的重大损失,甲方将单方解除合同,并将从乙方工程费中扣回其损失。

8.3乙方要根据工程进度计划及所需劳动力情况,按合同要求的人数认真的组织劳动力按时进场。

8.4乙方在施工过程中,必须按施工操作规范及甲方的安全交底要求组织劳动力施工,切实加强安全生产及防护措施的教育。如果乙方违反操作规程或违章作业发生伤、亡、残等一切安全事故,所有费用及安全事故责任均由乙方自负,甲方概不承担。

8.5乙方应坚持文明施工,经常保持操作面及施工现场整洁,做到工完料净、场清。

8.6乙方应严格遵守甲方的规章制度,服从甲方的领导,不得中途减员及停工,否则由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

8.7乙方负责二次材料进场和保管、领用。安全帽、安全带、等安全防护用品自理。

九、违约责任

9.1一方当事人未按约定履行合同给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

9.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

9.3对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。造成的损失由乙方承担。

9.4甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任,相应顺延工期。

9.5乙方施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。

十、合同纠纷的解决方式

10.1甲乙双方进行协商调解

十一、合同份数及生效日期

本合同未尽事宜双方协商解决,本合同一式两分,发包人、承包人各执一份,合同自双方签字之日起生效,结清工程款后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

相关推荐