欢迎来到零思考方案网网站!

最新测绘合同(集合十四篇)

2024-04-17
测绘合同

随着经济的快速发展,你能在绝大多数的地方见到合同的存在。你了解如何去撰写一份合格的合同吗?根据您的要求我们编辑了“测绘合同”以满足您的需求,希望本文能够为您提供重要的信息和知识!

测绘合同(篇1)

委托方(甲方):

承揽方(乙方):

根据《_合同法》、《_测绘法》和有关法律法规,经甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条测绘范围或地址

测区位置:

第二条测绘工作内容和工作量

测绘工作内容:总工作量:

其它特殊技术要求:无

第四条测绘工程费

1.取费依据:

依据国家_20xx年1月版《测绘工程产品价格》有关规定编制。

2.取费项目及工程总价款:

工程总价款:人民币万仟佰拾元整(¥)。详见《沉降监测预算书》。

第五条甲方的义务

1.自本合同签订起日内向乙方提交有关资料或提出技术要求。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作。

3.负责保证乙方的测绘队伍顺利进入施工现场进行工作。

4.协调乙方与施工单位的关系。

5.督促、检查施工方妥善保护沉降观测使用的测量标志情况,确保点位的长期安全。如果沉降观测使用的测量标志由于保护措施不力而被破坏,在不影响整体观测的情况下,可放弃被破坏点的观测,否则必须进行点位的重新埋设,甲方应承担重新布点的费用。

6.及时向乙方通报施工进度,以便乙方安排时间完成观测工作。

7.按合同要求及时向乙方支付测绘工作费。

第六条乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起根据甲方的有关资料和技术要求于5日内组织测绘队伍进场作业。

2.乙方应在本合同约定的期限内向甲方提供符合《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)及《观测方案》的测绘成果。

3.允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

第七条测绘项目完成工期

实际按工程进度要求,及时配合,按时完成。

第八条乙方于全部成果交付前5日通知甲方,甲方自接到全部成果之日起7日内完成验收工作。

第九条对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权规属的约定:成果归甲方所有。

第十条测绘工程费支付日期和支付方式

测绘工程费采用分期付款方法,支付时间如下:乙方向甲方提交全部测绘成果后个工作日内甲方应一次性支付全部测绘费用。

第十一条乙方向甲方交付成果:

乙方向甲方交付约定的测绘成果肆份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费/元。

第十二条甲方违约责任

1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。如因甲方原因中途终止合同时,甲方应按乙方实际工作量加合同总价款的10%支付实际工作费用,当实际工作费用小于或等于定金数额时,乙方不要求甲方另行支付费用;而当实际工作费用大于定金数额时,甲方应向乙方另行支付超出定金数额部分的费用。

第十三条乙方违约责任

1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。由于施工原因造成的工期正常顺延除外。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十六条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁;当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。

第十七条附则

1.本合同由双方代表签名并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕,测绘工程费结算完成之后,本合同终止。

2.经甲方审定的《沉降监测预算书》作为本合同的附件。

3.本合同书一式六份,正本两份,副本四份,甲乙双方各执三份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

测绘合同(篇2)

测绘是指通过测量和绘制地理空间数据,为规划、工程和土地管理等领域提供准确的地理信息和空间数据。而测绘合同则是在测绘项目展开前,双方约定的一份法律文件,旨在明确项目目标、工作内容、费用、责任等事项,保障项目顺利进行和各方合法权益。本文将从测绘合同的定义、内容、注意事项等方面,详细探讨这一重要合同的具体要点。


一、测绘合同的定义与重要性


测绘合同是测绘项目进行前的一份重要文件,它是测绘单位与委托方之间进行沟通、约定、协商的基础文书。这一合同充分明确了项目的目标、工作内容、费用、责任等关键事项,为双方提供了明确的规范和约束,保障了项目的顺利进行和各方合法权益。


二、测绘合同的基本内容


测绘合同应包含以下基本内容:


1. 项目目标与范围:明确测绘项目的目标和范围,比如地形图测绘、地籍测绘、工程测量等。


2. 工作内容与方法:详细描述项目的工作内容和技术要求,包括测量方法、设备要求、数据处理等。


3. 工作时间与进度:约定项目的开始时间、完成时间和各阶段工作的进度要求。


4. 费用与支付方式:明确测绘费用的结算方式、支付时间和支付条件。


5. 风险与责任:规定项目中的风险分担和责任承担,包括双方违约责任、不可抗力等条款。


6. 材料与设备要求:列举委托方需提供的材料和设备,以保证项目的顺利进行。


7. 保密条款:明确测绘项目中的保密要求,保护相关信息的安全。


8. 合同终止与争议解决:规定合同的终止条件和争议解决方式。


三、测绘合同的注意事项


1. 合同的具体性:合同应尽量具体、详细,避免一些模糊不清的表述,以减少后期的争议和纠纷。


2. 法律法规的遵守:合同的订立要遵守国家相关的法律法规,确保合同的合法性和有效性。


3. 保密内容的明确:对于测绘项目中涉及的专有技术、商业机密等内容,应明确列出,并约定保密责任。


4. 费用的合理性:合同中应明确费用的计算方式和支付条件,并保证费用的合理性和公正性。


5. 规避项目风险:合同应明确规定双方在项目中的风险分担和责任承担,以降低项目风险。


6. 合同的变更与补充:当项目发生变更或需要补充内容时,应及时与委托方进行协商,并通过书面形式进行合同变更和补充。


7. 合同的保管和文书档案:合同一旦订立,应妥善保存,并按照法律要求进行文书档案管理。


小编认为,测绘合同作为测绘项目进行前的一份合同文件,对于确保项目的顺利进行和各方权益的保护至关重要。双方应充分理解和认识测绘合同的重要性,认真履行合同约定,共同维护合同的合法性和有效性,为测绘事业的发展作出积极贡献。

测绘合同(篇3)

房产项目测绘合同是指在房地产项目建设过程中,为确保项目的准确性、合法性和可持续性,进行测绘工作的合同。这个合同是房地产项目开发过程中不可或缺的一环,它对于项目的顺利进行和后续运营具有重要的意义。


房产项目测绘合同在项目立项阶段起到了重要的作用。在项目立项阶段,开发商需要对土地进行测量,确定土地的面积、边界和地形状况等基本信息。这些测绘数据是项目规划和设计的基础,决定了项目的可行性和可开发性。通过测绘合同的签订,开发商可以委托专业的测绘公司对土地进行详细的测量和勘察,确保项目能够符合规划要求,并为后续的开发工作提供准确的数据支持。


房产项目测绘合同对项目的开发和施工起到了关键的监督作用。在项目开发和施工过程中,需要确保建筑物的位置、高度、面积等参数与设计图纸完全相符。通过测绘合同,开发商可以要求测绘公司对项目的各个阶段进行监测和测量,及时发现和纠正问题,确保项目的质量和进度。同时,测绘合同还可以对施工过程中的关键节点进行测绘和检验,确保项目的符合施工合同中的约定,并对施工单位的履约进行评估,从而保证项目的质量和进度。


房产项目测绘合同还具有保护消费者权益的功能。在购买房产时,消费者往往需要依据房屋的面积、位置等参数对房价进行评估,测绘合同中的测绘数据可以确保房屋的面积和位置等信息的准确性,避免消费者在购房过程中因信息不对称而受损。同时,通过测绘合同的约定,开发商可以在交房时对房屋进行测量和验收,确保交付给消费者的房屋符合质量标准。这样一来,房产项目测绘合同保障了消费者的合法权益,在买卖双方之间起到了桥梁的作用。


房产项目测绘合同对于项目的后续管理和维护也具有重要的作用。通过测绘合同的约定,测绘公司可以提供测绘数据和图纸,为项目的运营和维护提供基础数据。在维修和改造过程中,可以通过对已有建筑物的测量和勘察,制定出准确的施工方案,提高施工效率和质量。测绘合同还可以在项目的运营和维护过程中,进行定期的巡检和测量,及时发现和解决问题,确保项目的可持续发展。


房产项目测绘合同在房地产项目建设的各个阶段都起到了至关重要的作用。它不仅是项目规划和设计的基础,还是项目施工和运营的监督工具,同时也是保护消费者权益和项目后续管理的重要手段。因此,在房地产项目开发过程中,及时签订并履行房产项目测绘合同,对于项目的顺利进行和后续的成功运营具有重要的意义。

测绘合同(篇4)

甲方(用人单位):________________

公司地址:________________

乙方(聘用人员):________________

身份证号码:________________

注册测绘师执业资格证书编号:________________

因甲方业务发展需要,甲方需聘用注册测绘师。根据及其相关法律、法规的规定,甲乙双方经真诚、平等协商一致,双方达成如下聘用条款:

一、聘用期限

甲方聘用乙方的期限为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日。

二、甲方的权利和义务

税务登记证和资质证明复印件,合同期间甲方有权使用乙方的资格证书申报甲方的企业资质、年检及开展业务,甲方应免费为乙方办理初始注册等相关手续;

社保等相关费用;

3、甲方应妥善保管乙方的执业的有关材料。甲方不得以乙方的名义进行违法活动,否则由此造成的后果,由甲方负责相应的法律责任;

执业手册、注册证书、职称证书、学历证书等所有乙方个人资料,在未经乙方事先书面同意,甲方不得用于履行本协议外的其他用途;

,若证件无法补办,则赔偿相关费用¥;因甲方原因造成乙方证件失效,甲方有责任采取措施使乙方证书恢复效力,并负担证书恢复效力的相关费用;

6、甲方应根据协议要求,按时支付乙方已约定的费用;

三、乙方权利与义务

1、双方签订协议后____日之内,乙方应向甲方提供有关测绘师注册所有需要的包括但不限于以下相关材料:

A、注册测绘师证书(原件)

B、最高学历文凭,留学文凭公证证书(原件)

C、身份证(正反面复印件、扫描件)

D、乙方一寸彩色白底相片(电子版,像素;

E、个人简历、业绩证明

法律责任。若乙方假借甲方名义从事对甲方形象、声誉等造成损失的事务,仍应承担相应法律责任并赔偿损失。

3、乙方在协议期内不得在除甲方外的单位注册测绘师执业资格;

4、在协议期内乙方的职称证书及其他执业资格不能在除甲方以外的单位使用;

执业手册原件由甲方保管,聘用期满后甲方应交付乙方,不得另行收取乙方任何费用;

等时,乙方应在收到甲方通知后____日内提供相应原件,不得耽误甲方工作时间。如果因乙方个人原因耽误甲方使用,因此给甲方造成的损失由乙方承担。

技术资料进行保密,该保密责任在协议终止或期满后都继续存在。

,由此造成的损失均由乙方承担。

四、费用

当日,甲方一次性支付全额费用人民币¥__元整(大写:人民币____元整)给乙方。

乙方的学历证、学历公证证书、身份证、注册证等相关材料原件当面送交乙方,自乙方收到相关材料原件之日起三日内视为当地建委受理资质申报材料,甲方通过银行转账方式向乙方支付上述费用。

3、乙方的银行账户信息为:

开户名称:______________________

开户银行:______________________

银行账号:______________________

五、协议解除

受理注册手续之日起生效,期满自动解约,如需续约,再行商定。

2、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。

3、因乙方的原因需解除协议的,乙方退还甲方已付聘用费并承担甲方相应经济损失,因甲方原因需解除协议的,乙方不退还甲方已付聘用费;

职业道德证明、业绩证明等有关转注册证明,方便乙方办理转注的手续,并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件;

5、在下列情况下,乙方有权提前解除协议;

(1)甲方不能按时支付费用,经书面告知后仍不履行付款义务;

(2)注册未成功并且未及时采取补救措施;

(3)甲方有其它根本违约行为。

(4)如乙方不能或迟延履行本协议中应尽的义务,甲方有权提前解除协议。

六、违约责任

1、因为乙方提供的证件资料虚假或其他情形,导致注册测绘师初始注册申报不成功,乙方应在收到甲方书面通知后____日内全额退还已付薪酬。

2、如乙方违反本协议第三条所规定的保密义务,则应向甲方支付总薪酬金额的违约金。

七、续约

协议期满前两个月,如双方达成一致意向,甲方可续签乙方,但须重新办理协议续签;若不续签,甲方应配合乙方(于期满前办理注册证书变更、迁出手续。

八、管辖

因履行本协议所发生的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,若协商不成,应向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力,双方签字或盖章后生效。

甲方签字________________

(盖章):________________

联系地址:______________

电话:__________________

乙方签字:_____________

(盖章):________________

联系地址:________________

电话:_____________________

日期:________年____月____日

测绘合同(篇5)

房产测绘合同

甲方:(以下简称甲方)乙方:大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司(以下简称乙方)

为明确甲、乙方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》 的有关规定,甲、乙双方经过平等协商,就乙方接受甲方委托,对甲方需要测绘的房产进行测绘事项,订立本合同,双方必须共同遵守。

一、乙方对甲方位于的房屋进行测绘并计算房屋建筑面积。

二、乙方测绘房屋应按《房产测量规范》(GB/—2000)的规定进行测绘、计算。

三、乙方应在日内完成所委托的测绘工作,交由甲方用于房屋权属登记。

四、测绘费甲方以人民币元/㎡支付给乙方,款项待测绘成果交由甲方后,三日内一次性付清给乙方,乙方应开具等额的正式发票给甲方。现预付测绘费元,大写元整。

五、成套房屋建筑面积的计算中,共有共用面积的计算,甲、乙双方应遵循《房产测量规范》中关于共有共用面积的处理原则。

六、甲方应提供真实的房屋权属状况,房屋总平面布置图、房屋平面图、房屋产权分割协议书。乙方对测绘成果承担相应责任,如因甲方隐瞒,没向乙方提供真实情况的,导致乙方测绘成果有误,1

应由甲方承担责任。

七、违约责任:甲方中途违约,甲方不得向乙方索还定金,乙方中途

违约,乙方应在违约之日起十五日内将定金退还给甲方,另付给

甲方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期将测绘成果交由甲

方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用,每逾期一日由违约

一方向对方付给产品费用总额 5%的滞纳金。

八、本合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决,协

商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

九、本合同自双方签字盖章后生效。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(签章)

法定代表人:

委托代理人:

年月日

乙方:大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司(签章)法定代表人:

委托代理人:

年月日

测绘合同(篇6)

工程名称:______________________

定作人(甲方):________________ 合同编号:________________

承揽人(乙方):________________ 签订地点:________________

承揽人测绘资质等级:____________ 签订时间:________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。

第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________

第三条 执行技术标准:

序号

标准名称

标准代号

标准等级

其它技术要求:____________________________________________

第四条 测绘工程费:

1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。

2.取费项目及预算工程总价款:

序号

项目名称

工作量

单价(元)

合计(元)

备注

预算工程总价款:

3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4._______________________________________________

第五条 甲方的义务

1.自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。

生活提供必要的条件。

4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。

5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

6._________________________________________________

第六条 乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

6.__________________________________________

第七条 测绘项目完成工期

序号

测绘项目

完成时间

备注

全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________

第十条 测绘工程费支付日期和方式

1.自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币________元。并预付工程预算总价款的______%,人民币________元。

2.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。

3.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。

乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5._______________________________。

第十一条

序号

成果名称

规格

数量

备注

乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。

第十二条 甲方违约责任

;向乙方偿付违约金。

计算,同时工期顺延。

3.甲方未按期要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷*利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第

三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5.____________________________。

第十三条 乙方违约责任

1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元, 并归还甲方预付的全部工程款。

生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。

造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三方转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

的违约金。

6._______________________________________________。

第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 其它约定:____________________________

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意__________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第十八条 附则

1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。

2.本合同一式 __________份,甲方__________份,乙方__________份。

定作人名称(盖章):____ 承揽人名称(盖章):____

定作人住所:____________ 承揽人住所:____________

邮政编码:______________ 邮政编码:______________

联系人:________________ 联系人:________________

电话:__________________ 电话:__________________

传真:__________________ 传真:__________________

e-mail:________________ e-mail:________________

开户银行:______________ 开户银行:______________

银行帐号:______________ 银行帐号:______________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

(签字):______________ (签字):_______________

(委托代理人)__________ (委托代理人)___________

国家测绘局

国家工商行政管理局 制定

二0XX年三月

测绘合同(篇7)

目录

错误!未找到目录项。

GF-20__-0203

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由勘察人编填)

勘察证书等级:__________________________

发包人:________________________________

勘察人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一部分 协 议 书

发包人:_________________________________________

勘察人:_________________________________________

发包人委托勘察人承担__________________________任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称:___________________________________________________________________________

工程建设地点:_______________________________________________________________________

工程规模、特征:_____________________________________________________________________

工程勘察任务委托文号、日期:__________________________________________________________

工程勘察任务(内容)与技术要求:_______________________________________________________

承接方式:___________________________________________________________________________

预计勘察工作量:____________________________________________________________________

工程内容:__________________________________________________________________________

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工,________年________月________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计___________元;勘察工作外业结束后________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的________%,计__________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条 违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其它约定事项:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖X后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称: 勘察人名称:

(盖X)(盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所: 住   所:

邮 政 编 码:   邮 政 编 码:

电 话: 电   话:

传   真: 传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备案日期:年 月 日  鉴证日期:年 月 日

GF-20__-0204

建设工程勘察合同

[岩土工程设计、治理、监测]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由勘察人编填)

勘察证书等级:__________________________

发包人:________________________________

承包人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一部分 协 议 书

发包人:_________________________________________

勘察人:_________________________________________

发包人委托勘察人承担__________________________工程项目的岩土工程任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称:________________________________________________________________________

1.2工程建设地点:____________________________________________________________________

1.3工程规模、特征:___________________________________________________________________

1.4工程勘察任务委托文号、日期:_______________________________________________________

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________________

1.6承接方式:________________________________________________________________________

1.7预计勘察工作量:__________________________________________________________________

1.8工程内容:________________________________________________________________________

第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

第四条 工期

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 

拨付工程费时间

(工程进度)

占合同总额百分比

金额人民币(元)

第六条 变更及工程费的调整

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察

6.2本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.3变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:__________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

第七条 发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。

7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;

在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;

发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条 违约责任:

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条 材料设备供应。

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条 报告、成果、文件检查验收

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起__________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发乍人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 其它约定事项:____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第十三条 争议解决办法

本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由________________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

第十四条 合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖X后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称: 承包人名称:

(盖X)(盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所: 住   所:

邮 政 编 码:   邮 政 编 码:

电 话: 电   话:

传   真: 传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备案日期:年 月 日  鉴证日期:年 月 日

GF-20__-0210

建设工程设计合同

[专业建设工程设计合同]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一部分 协 议 书

发包人:_________________________________________

设计人:_________________________________________

发包人委托设计人承担__________________________工程设计,工程地点为__________________,

经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据 

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 变更及工程费的调整

第七条 费用

7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖X即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称: 承包人名称:

(盖X) (盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所: 住   所:

邮 政 编 码:   邮 政 编 码:

电 话: 电   话:

传   真: 传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备案日期:年 月 日  鉴证日期:年 月 日

GF-20__-0209

建设工程设计合同

[民用建设工程设计合同]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二

发包人:_________________________________________

设计人:_________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号

分项目名称

建设规模

设计阶段及内容

估算总投资

(万元)

费率

%

估算设计费(元)

层数

建筑面积

(m2)

方案

初步设计

施工图

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。

付费次序

占总设计费

%

付费额

(元)

付费时间

(由交付设计文件所决定)

第一次付费

20%定金

第二次付费

第三次付费

第四次付费

第五次付费

说明:

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后,定金抵作设计费。

第六条 双方责任

6.1发包人责任:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任:

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任:

7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。

7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8.8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项:

发包人名称:  设计人名称: 

(盖X) (盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所:  住 所:

邮 政 编 码:  邮 政 编 码:

电 话:  电   话:

传 真:  传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案:  鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备 案 日 期:年 月 日 鉴 证 日 期:年 月 日

建设工程勘察设计

合同(1)

建设工程勘察设计合同

发包方:____________________

承包方:____________________

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程名称__________________;

工程地点__________________;

工程规模__________________;

工程投资__________________。

第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。

合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条 委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

(1)......

(2)......

(3)......

3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条 承包方的义务

1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条 违约责任

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

(1)......

(2)......

(3)......

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

(1)......

(2)......

(3)......

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第八条 经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以"空白"记入)。

第九条 附则

本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖X之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖X): 承包方(盖X):鉴(公)证意见

地址:地址:经办人

法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

开户银行:开户银行:

帐 号:帐 号:

电 话:电 话:

电 挂:电 挂:

编码:编码:

签约时间年月日 签约地点__________

年月日

有效期限至

年月日

附表一: 建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行________________设计工作。

工程设计项目表

工程编号

项目名称

建设性质

投资

规模

建筑层数

结构

设计内容

〔说明〕空格如不够用,可以另接

附表二、工程、地质勘察委托书

建设单位

工程名称

场地位置

设计单位

要求

提交

勘察

资料

内容 

提出任务书日期

年 月 日

勘察技

术要求

要求提交资料日期

年 月 日

要求提交资料份数

附任务书附图

蓝图  份  张

顺序号

总图

编号

建筑物

名称

设计地

坪高(米)

层数

高度米

建(构)

筑物

等级

结构类型

对差异

沉降敏

感程度

建(构)筑物基础 

主要设备说明

地 下

下 设

室 备

或 情

地 况

(米

×

米)

单位荷重

(吨/米)

或总荷

重(吨)

设备基础

(米

×

米)

单位荷重

(吨/米)

或总荷

重(吨)

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表三:建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

序号

文件和资料名称

份 数

提交日期

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表四:

勘察设计文件交付日期一览表

序 号

勘察或设计文件名称和内容

份数

质量

提交日期

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

建设工程勘察设计

合同(2)

委托方____(以下简称甲方)

承包方____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条 双方责任

1.甲方责任

(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

2.乙方责任

(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

第四条 勘察设计取费

乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

第五条 经济赔偿

1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)

8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第七条 其它

1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。

建设单位(盖X)

甲方代表:

电 话:

开 户 行:

帐 号:

通信地址:

市城乡建委设计科研处

(盖X)年  月  日

编号:

勘察设计单位(盖X)

甲方代表:

电 话:

开 户 行:

帐 号:

通信地址:

市工商行政管理部门鉴证

(盖X)年 月 日

编号:

建设工程勘察设计

合同(3)

工程名称: 

委托单位: 

设计单位: 

设计编号: 

合同编号: 

一九____年____月______日订 

建筑安装工程设计合同

订立合同双方:

建设单位:__________________,以下简称甲方; 

设计单位:__________________,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一,工程名称,规模,投资额,建设地点

甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

二,甲方的义务

1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三,乙方的义务

1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九 ______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四,设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 

3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

五,设计费的数量和交付办法 

本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。 

六,奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。 

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七,其它

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 。

本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,等单位各留存一份。

建设单位(甲方):设计单位(乙方): 

代表人: 代表人: 

联系人: 联系人: 

通讯处: 通讯处:

电话或电报: 电话或电报: 

开户银行:开户银行:

帐 号:帐 号:

一九____年____月____日订 

附: (1、)______________设计项目收费表;

(2、)______________工程设计补充协议书。

________设计项目收费表 

附件(1) 

附件:三

项目

编号

项目

名称

单位

平方米

设计

内容

单位造价

元/平方米

工程款量

平方米

投资估

算(元)

设计费收

费率(%)

设计

费(元)

本工程委托设计共 项平方米投资估算总计 元,估计设计费总计 元。签订合同时由甲方付给乙方设计费50%,暂按 元拨付。

注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。 

建设单位:(盖X)  设计单位:(盖X)

基建负责人:基建负责人: 

签订收费协议年月日 

附件(2)

___________工程设计补充协议书

编号:本协议依据号建筑设计合同签订,为原合同的附件。 

业经需编制设计,双方协定:

一,甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:

序 号

文件和资料名称

交付日期(或期间)

二,乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:

序号

设计文件名称和内容

交付日期

建设单位(盖X)设计单位:(盖X)

基建负责人:设计室主任:

签订协议日期 年月 日 

建设工程设计合同(1)

订立合同双方:

建设单位:____,以下简称甲方;

设计单位:____,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。

第二条 甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费

测绘合同(篇8)

测绘技术合同的重要性与应注意事项


对于测绘技术合同,虽然在日常生活中不太为人熟知,但它在土地开发、地理信息管理、建筑工程等领域起着至关重要的作用。本文将重点探讨测绘技术合同的概念、内容和注意事项,以增加读者对该合同的理解。


一、测绘技术合同的概念与内容


1.1 概念


测绘技术合同是指为了完成一个测绘项目,测绘公司与委托方之间所签订的一种合同。它规定了双方的权利和义务,并明确了项目的范围、时间、成果的形式和标准等。


1.2 内容


测绘技术合同通常包含以下内容:


1.2.1 项目的基本信息


该部分会明确项目名称、位置、规模等基本信息,以确保双方对项目的一致理解。


1.2.2 项目的工作内容和要求


合同应具体描述项目的工作内容,要求测绘公司完成的任务以及双方的配合和协作方式等。


1.2.3 项目的成果形式和标准


合同应明确规定测绘成果的形式,如成果图、报告等,并列出成果的标准和质量要求,以确保双方对成果的预期一致。


1.2.4 项目的时间进度和费用


合同应规定项目开始和结束的时间,以及分阶段的工作进度,同时还应规定费用和支付方式等具体细节。


1.2.5 保密条款和责任约定


合同中常包含保密和保护项目信息的条款,同时还约定了各方的责任和违约责任等。


以上仅为测绘技术合同的一般内容,具体内容会根据双方的具体情况有所不同。


二、测绘技术合同的注意事项


2.1 需要严格定义项目范围


由于测绘项目范围广泛,合同中必须详细定义项目的范围,避免产生模糊和歧义的情况。只有明确定义了项目的范围,才能保证合同的执行。


2.2 需要明确项目成果的标准和质量要求


测绘项目的成果质量直接影响到项目的实际应用,因此合同中应明确规定项目成果的标准和质量要求。只有定义了明确的标准,才能让双方对成果的期望保持一致。


2.3 需要明确项目的工作进度和支付方式


合同中应明确规定项目的工作进度和支付方式。明确的工作进度可以帮助项目有序进行,而明确的支付方式可以避免在项目进展过程中的纠纷。


2.4 需要考虑知识产权和机密保护


在测绘项目中,测绘公司可能会接触到大量的地理信息和设计方案等知识产权,因此,合同中应详细规定知识产权的问题并明确保密的责任。



测绘技术合同对于测绘项目的顺利进行起着至关重要的作用。通过合同来明确双方的权利和义务,并规定项目的范围、时间、成果的形式和标准等,可以减少合同纠纷的发生,提高项目的顺利度。因此,在签订测绘技术合同时,双方应认真考虑合同的内容,并注意上述提到的注意事项。只有在合同中明确规定和保护双方权益,才能实现良好的合作关系。

测绘合同(篇9)

合同编号,

签订时间,签订地点,

出租人,________测量系统设备有限公司________分公司承租人, ________分部

根据中华人民共和国民法典及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 租赁物的品名、规格、数量、质量。

1、品名, ________全站仪

2、规格数量, 壹套

3、质量状况, 良好

第二条 租赁物的用途及使用方法,

第三条 租赁期限,自________年________月________日至________年________月________日。

第四条 租金、租金支付方式和期限租金收取的标准,________月租金支付方式和期限,

第五条 租赁物交付的时间、地点及验收方法,

第六条 租赁物保管与维修

一、承租人对租用物要妥善保管,租赁物退还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物破坏的,由承租人负责偿付维修费用,造成丢失的,由承租人向出租人偿付赔偿金,具体标准按附件一价格。

二、租赁期间,因承租人原因造成租赁物的维修及费用由 承租人 承担,因仪器本身性能或非承租人原因造成租赁物的维修费用由 出租人承担,维修期间,出租人有义务提供同等精度的仪器供承租人使用。

第七条 出租人变更

一、在租赁期间,出租人如将租赁物所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物新的所有权人即成本为合同的当然出租人。

二、在租赁期间,承租人对全部租赁物没有所有权,不得将租赁物转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

第八条 租赁期满租赁物的返还时间为, 。

第九条 本合同的解除条件, 。

第十条 违约责任

一、出租人违约责任,

1、未按时间提供租赁物,应向承租人偿付违约期租金的违约金。

2、未按质量提供租赁物,应向承租人偿付违约期租金的违约金。

3、承租人如有转让、转租或将租赁物变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,期限如数收回租赁物外,承租人还应向出租人偿付违约期租金 3%的违约金。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;

也可由当地工商行政管理部门调解;

协商或调解不成的,依法向承租方所在地人民法院起诉。

第十二条 本合同自 双方签字 起生效。

第十三条 其它约定事项, 。

第十四条 本合同一式 贰 份,合同双方各执 壹 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

出租人, 承租人,

电话, 电话,

________年________月________日 ________年________月________日

测绘合同(篇10)

甲方:

乙方:有限公司

甲乙双方在平等自愿的基础上,就乙方向甲方提供搜索引擎信息服务达成协议,并签订如下合同。

具体服务安排如下:

关键词发布期间服务类别服务内容目录位置/服务定价合同总价:¥元;大写:付款日期:

备注:

1.甲方根据本合同的约定自愿选择中国搜索联盟搜索引擎信息服务。

甲方支付乙方合同金额后,甲方信息将按照合同约定发布在中国搜索联盟合作伙伴(包括但不限于中国搜索___和__)的搜索引擎的相应页面上。

同时,甲方将获得一个特殊账户和登录密码,通过该账户和密码,甲方可以修改网上发布的信息。

甲方应对其专有账户和密码的安全负全部责任;甲方发现任何情况,包括但不限于非法使用专用账户或与账户相关的其他安全问题,应立即通知乙方。

2.鉴于多个客户可能选择相同的目录位置或相同的关键词,甲方选择的目录位置或关键词须经中国搜索联盟搜索引擎系统正式确认。

如果甲方确定的目录排名或关键词已被中国搜索联盟搜索引擎系统中的第三方选中,甲方应调整目录排名位置和关键词;如果甲方不愿意进一步调整,乙方应向甲方退还相应金额

3.甲方应对其信息内容的真实性和合法性负责,并确保其信息内容不包含任何属于国家机密、涉及国家安全、国家法律法规禁止的信息内容。

甲方同意赔偿因甲方提供虚假和非法信息以及中国搜索联盟搜索引擎系统发布此类信息而导致任何人对乙方及其关联企业提起的任何诉讼、仲裁或其他法律诉讼所产生的费用和损失。

4.甲方保证遵守中国搜索联盟搜索系统提供的信息服务的所有规定、程序和做法。

乙方保留删除任何非法、诽谤或潜在不公平竞争信息的权利,无需通知甲方

5.在合同履行过程中,如果合同中规定的服务因自然灾害、政府政策、黑客攻击等不可抗力而无法完全履行。

乙方不承担违约责任。

6.任何一方违反本合同,应向另一方承担合同总价的10%作为违约金,并赔偿另一方由此造成的损失。

7.本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

日期:日期:

测绘合同(篇11)

甲方(定作人),__________________ 合同编号,___________________

身份证号码,______________________ 签订地址,___________________

乙方(承揽人),__________________ 签订日期,______年____月___日

法定代表人,______________________

根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国测绘法和有关法规,经双方协商一致鉴定本合同。

第一条 测绘算范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等),

1.测绘算项目名称:

2.测区地点:

3.建设工程规划验收合格证文号:

4.规划验收总建筑面积,

5.规划验收的总套数,

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等),

1.外业采集数据。

2.内业绘图计算面积。

3.提交成果报告书及附图。

第三条 执行技术标准,

序号______标准名称_______________________标准代号/文件号_____标准等级

1.房产测量规范__________________GB/T17986.1-2000____国标

2.关于房屋建筑面积计算与房屋权属___建住房[2002]74号_____

登记有关问题的通知

3.房屋面积测量成果报告书标准格式

4.广州市房产测绘系统数据成果格式________

其他技术要求,_____

第四条 测绘项目费用

1.取费依据:广东省物价局关于制定我省房地产测绘收费标准的复函(粤价函[1998]548号)。

2.取费标准,

费用名称________收费标准

房产测绘费______房屋面积≤50㎡,每宗80元

____________50㎡

________100㎡

地籍调查费______属于行政事业性收费,不属于乙方测绘收费项目,其收费标准按照国家测绘局(1990)国土(籍)字第93号文执行,乙方发出收费基金缴款通知书,甲方应当向财政部门缴纳有关费用。

3.测绘项目费用支付日期和方式:

(1)甲方应在本合同鉴定之日,按照以下计费方式支付乙方测绘项目预付款和定金。

项目完成后,定金应当底作价款或者收回。该测绘项目已提前介入并收取项目取款付款及定金的,签订本合同时不再收取项目预付款及定金。

1)测绘项目预付款,规划验收的总套数__120元__30%=__元;

2)定金,报建审核的总套数__120元__20%=__元;

3)预付测绘项目费用(测绘项目预付款与定金之和)合计;人民币__元。

(2)乙方自项目完工之日起X日内,根据乙方实际工作量核计实际测绘项目费

用。自测绘成果验收合格之日起X日内,甲方应一次性向乙方结清测绘项目余额,并领取测绘成果报告书。

第五条 测绘项目完成工期

1.乙方自收到甲方预付测绘算项目费用的时间视为测绘工期开始、

2.全部测绘成果应于__年__月__日前提交给甲方。

3.由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的,乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。

第六条 提交测绘成果

1.自测绘项目费用全部结清之日起__日内,乙方根据合同约定的要求向甲方交付全部测绘成果。

2.乙方向甲方交付约定的成果报告书1份。

第七条 甲方的义务

1.如实填写委托测绘申请表。

2.甲方应向乙方提交有关资料。

3.提供给乙方的全部资料及文件必须真实、合法、有效、完整、准确,并承担由这些资料、文件引起的全部责任。

4.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

5.进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人代测,并按要求在乙方测量人员的数据记录手簿上签名确认实地测量情况。

6.甲方应按约定支付测绘项目费用。

7.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第八条 乙方的义务

1.乙方收到甲方的有关资料之日起,对有关资料进行校对,资料不符合要求的应当要求甲方补正资料;甲方提供的资料不符合要求的,乙方有权不接受测绘委托。

2.负责组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据合同约定的要求确保测绘项目如期完成。

4.乙方向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的预测绘成果。

5.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

第九条 甲方违约责任

1.合同签订后,由于甲方原因而终止合同,甲方已按合同约定交付定金的,无权请求返还定金。乙方未进入外业采集数据工作程序前,甲方无权请求返还定金。乙方已进入外业采集数据工作程序的,甲方向乙方预先支付的测绘项目预付款(人民币__元)将不予返还。

2.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供测绘必需的资料或工作条件而造成测绘工作的返工、停工、窝工或修改测绘成果,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

3.甲方未按约定支付乙方测绘项目预付款,应按顺延天数和当期银行贷款利息向乙方支付违约金。影响项目进度的,甲方应承顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4.如非测绘成果本身的质量问题,甲方使用乙方提供的测绘成果而引致与第三的纠纷,均与乙方无关。

第十条 乙方违约责任

1.合同签订后,乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应当向甲方双倍返还定金,并返还甲方预先支付的测绘项目预付款、

2.在甲方提供了必要的工作条件,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿延期损失费,每天的延期损失费按合同约定的测绘项目预付款的__%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确或非因乙方原因造成测绘成果延缓提交的,乙方不承担赔偿责任。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或更正,以达到质量要求。由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。

第十一条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条 其他约定,在测绘过程中,若乙方发现现场未满足施测的情况或测绘所需资料不全或不符合测绘要求,则向甲方发出测绘案件现场勘测情况及补充资料的通知,甲方收到通知后,应在规定的时限向乙方提供施测必备的条件或必需的资料。测绘条件完备和资料收齐后,测绘时限从测绘条件和资料齐备之日起重新计算或经双方协商后重新约定;若在通知规定的时限内甲方仍未向乙方提供施测必备的条件或必需的资料,则乙方向甲方发出停案通知,本合同终止。

第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着事实求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。补充协议与合同约定不一致的,以补充协议为准。

第十四条 法律适用与纠纷解决方式

1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决,

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

第十五条 附则

1.本合同由双方代笔签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和预测算项目费用结算完成后,本合同终止。

2.本合同一式__份,甲方__份,乙方__份。

甲方(盖章),____________________ 乙方(盖章),____________________

授权代理人,(签字)______________ 授权代理人,(签字)______________

单位地址,________________________ 单位地址,________________________

邮政编码,________________________ 邮政编码,________________________

联系电话,________________________ 联系电话,________________________

传真,____________________________ 传真,____________________________

日期,____________________________ 日期,____________________________

电子信箱,________________________ 电子信箱,________________________

开户银行,________________________ 开户银行,________________________

账号,____________________________ 账号,____________________________

测绘合同(篇12)

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委托乙方进行 ,为明确双方责任和义务,在不违反国家法律法规的前提下,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。

第一条 测区范围:

测区地点位于 ,具体测量范围为甲方指界的范围,面积以实际测量为准。

第二条 工作范围内容

对____项目进行1:500地形测量,确定测区地形、地貌、坡度等。

第三条 测绘技术标准

1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图图式》;

2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图数字化规范》;

3、GB 14912-94《大比尺地形图机助制图规范》;

4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图要素分类与代码》;

5、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》;

6、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》;

7、GB/T 18316-20__《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》;

第四条 测绘费用

甲乙双方协商,测绘费用按¥: 元(大写: )计收;合同签订后支付50%项目款,合计¥: 元(大写: 元整),提交成果后5个工作日内付清尾款。甲方支付款项前,乙方应当向甲方开具合法有效的增值税发票,乙方不开具或者开具的发票不合格的,甲方有权暂不支付款项,且不视为甲方违约。

第五条 甲方的权利义务的约定

1、自合同签订之日起1日内向乙方提交有关必要的资料

①甲方为乙方工作人员现场指界;

②其他必要资料。

2、按照约定支付测绘费用,以保证定界测量工作的顺利进行。

第六条 乙方的权利义务的约定

1、自收到甲方的有关材料之日起,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求开展工作;

2、自收到甲方通知进场之日开始组织测绘队伍进场作业;

3、乙方应当根据相关规范和合同要求确保测绘项目顺利完成;

4、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

5、未经甲方许可,不得将该测绘成果给他人使用,违者必究。

第七条 测绘项目完成工期及验收

1、本合同约定工期为 天,若因天气等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它条款约定的工期可以延期的,工程作业期限顺延。

2、乙方应当在约定的期限内完成测算工作并提交测绘成果文件,每逾期交付测算成果文件1日,按照合同总额的千分之三向甲方支付违约金;逾期提交超过15日的,甲方有权解除合同,要求乙方返还已付的测算费用、并按测算费用的20%支付违约金。

3、乙方应当于工程完工之日起2日内通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起3日内,组织有关人员,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测算工作完成验收。经验收合格的,应当出具验收合格确认书;验收不合格的,就不合格部分乙方应当免费重新进行测算,直至符合标准。

第八条 由于不可抗力,致使协议无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条 提交资料

1、____项目1:500地形测量报告(含图纸);

2、乙方应当对其交付的测算成果文件的真实性准确性负责,因乙方原因导致测算错误给甲方造成损失的,乙方应当赔偿损失。

第十条 争议的解决方式

因本合同履行发生争议的,双方应当友好协商解决,协商不成的,双方同意提交由甲方所在地的人民法院诉讼,因诉讼产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费)由败诉一方承担。

第十一条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

第十二条 附则

本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。由双方签字并加盖公章后即生效。全部成果交接完毕和费用结算完毕后,本合同终止。

甲方名称(盖章):

乙方名称(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

年 月 日

年 月 日

开户银行:

开户银行:

银行帐号:

银行帐号:

开户名称:

开户名称:

测绘合同(篇13)

委托单位:

委托单位:

依据《民法典》的规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同:

一、测绘范围与测绘内容:

二、测绘项目的执行技术标准:

1、中华人民共和国国家标准/17986.1–__、/17986.2–__《房产测量规范》;

2、浙江省建设厅浙建房[__]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;

4、其它:______________________。

三、测绘项目完成工期

签定本合同后,乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。

乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。

四、双方应积的义务

1、甲方应在签定本合同时向乙方提供资料

2、在测绘过程中,甲方应积极配合乙方的工作,并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果,甲方应认真验收,并出具测绘成果验收意见,以确保成果符合要求。这需要双方共同努力,保证测绘工作的顺利进行。

3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准,按照国家房屋测量规范执行,对所完成的房地产测绘成果负责。

4、乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗,严禁涂改卷宗内资料,防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果,由乙方承担全部责任。

五、测绘项目工程费:

1、取费依据:

2、取费项目及工程总价款:

序号 项目 名称 单价总价款

依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式:

1、自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2、预测结束后结清预测费用。

3、自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果:

序号 成果名称 规格 数量 时间

八、甲方违约责任:

1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同,甲方将无权要求返还定金。

乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%;

完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

2、甲方未给乙方提供必要的配合,造成测绘工程停工、窝工的,测绘工期顺延。

并支付窝工费。

九、乙方违约责任:

1、合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费。

3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求,乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。

若测绘成果质量不符合规定要求,造成后果的责任由______市房产管理局承担。该机构将给予警告并下达限期整改通知,同时处以_____万元以上_____万元以下的罚款。

情节严重的,由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格。

十、如合同执行中出现纠纷,双方应协商解决。若无法达成一致,可向双方主管部门调解。如调解仍无法解决争议,双方同意提交______市仲裁委员会进行仲裁。

如果合同中没有明确约定仲裁机构,双方也未在事后达成书面协议,当事人可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、在合同执行期间,若遇有未尽事宜,双方应以求实、友好、协商的态度解决。

双方协商一致,签订本补充协议。

补充协议与本合同具有同等的效力。

十二、其它约定:

十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。

双方签字生效。

委托单位

测绘单位

法定代表人 法定代表人

或委托代理人

或委托代理人

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

合同编号:

签订地点:

签订时间:

测绘合同(篇14)

合同编号:

合同名称:

测绘地点:

委托方(甲方):

受托方(乙方):九台市土地勘查测绘有限公司 签订日期:

国家测绘局

国家工商行政管理局制定

委托方(甲方):

受托方(乙方):九台市土地勘查测绘有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规规定,结合本测绘具体情况,经双方协商签订本合同。

第一条:测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)。

第二条:测绘内容(测绘的项目及达到的标准)。

第三条:测绘的收费依据和测绘费总价款。

根据国家测绘局颁发的国测财字[20xx]3号文件精神核定项目费用额,委托方应向受托方支付测绘总价款人民币 元。

第四条:双方的权利和义务。

1. 甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。

2. 乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘

测任务,如不能及时完成,甲方所造成的损失,由乙方负

责,并继续完成勘测工作。

3. 甲方应在乙方提交完图件等资料成果后,支付全部勘查测

绘费用,如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的,甲方需支付乙方合同总额5%的滞纳金。

第五条:本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,甲乙双方可向人民法院起诉。

第六条:本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

委托方(甲方)名称: 受托方(乙方)名称:

九台市土地勘查测绘有限公司

(盖章)(盖章)

法定代表人: 法定代表人: 地 址:地 址:九台政府后楼 邮政编码:邮政编码:130500

电 话:电 话:82322511

开户银行:开户银行:九台市农业银行 帐 号:帐 号:129901040001765

相关推荐